Μια κατά προσέγγιση σύμβαση είναι η συντήρηση ενός μετρητή νερού. Δείγμα σύμβασης συντήρησης μετρητικών συσκευών

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθ. 182016

για την εκτέλεση της παραγγελίας

Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Instδρυμα Υγείας "________",εφεξής αναφερόμενος ως "Πελάτης", εκπροσωπούμενος από _________, ενεργώντας βάσει του Κανονισμού και του πληρεξουσίου αριθ. ___________, αφενός, και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "______________, εφεξής καλούμενου" Ανάδοχος ", εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Διευθυντή Alexander Gennadievich Eliseev, ενεργώντας βάσει του Χάρτη, από την άλλη πλευρά, από κοινού αναφερόμενο ως "Μέρη" και το καθένα ξεχωριστά "Μέρος, με βάση την απόφαση της Ενιαίας Επιτροπής, Πρακτικά αριθ. 3160987181-01 της 30ής Μαΐου 2016, συνήψε τη συμφωνία ως εξής:

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συνθήκης

1.1. Ο Πελάτης δίνει οδηγίες και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση, επισκευή και επαλήθευση μονάδων μέτρησης θερμότητας στο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση: Μόσχα, Λεωφόρος Krasnogvardeisky, σπίτι 17, κτίριο 1 στην ποσότητα και το εύρος που καθορίζονται στο Προδιαγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών (προσάρτημα αριθ. 1 της παρούσας συμφωνίας), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας (εφεξής καλούμενη "Προδιαγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών"), εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών ( Προσάρτημα Νο 2 της παρούσας Συμφωνίας), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας (εφεξής καλούμενο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών) και Όροι Αναφοράς (Προσάρτημα Αρ. 5 της παρούσας Συμφωνίας), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Συμφωνία.

1.2. Η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται με δυνάμεις και έξοδα του Αναδόχου στους τόπους που καθορίζονται από τον Πελάτη.

1.3 Ο πελάτης παρέχει πληρωμή για υπηρεσίες με τον τρόπο, τη μορφή και το ποσό που καθορίζεται από τη Σύμβαση.

Άρθρο 2. Τιμή της συμφωνίας και διαδικασία διακανονισμού

2.1. Η τιμή της συμφωνίας είναι 60 840,00 (εξήντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα) ρούβλια 00 (μηδέν μηδέν) καπίκια, συμπεριλαμβανομένων - 18%, 9 280,68 (εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα) ρούβλια 68 (εξήντα οκτώ) καπίκια (στο εξής - η τιμή της Συμφωνίας).

2.2. Η τιμή της Συμφωνίας περιλαμβάνει το συνολικό κόστος όλων των υπηρεσιών (και των σχετικών υπηρεσιών) που πληρώνει ο Πελάτης στον Ανάδοχο για την πλήρη εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του να παρέχει υπηρεσίες (και την παροχή σχετικών υπηρεσιών) βάσει της Συμφωνίας.

2.3. Το κόστος της συσκευασίας, του χειρισμού, της ανύψωσης, του κόστους μεταφοράς, του καθαρισμού και της αφαίρεσης του υλικού συσκευασίας, εκτός από το μεμονωμένο, τον εκτελωνισμό και την ασφάλιση περιλαμβάνονται στην τιμή της Συμφωνίας.

2.4. Η πληρωμή βάσει της Συμφωνίας πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά με μεταφορά χρημάτων από τον Πελάτη στον λογαριασμό διακανονισμού του Αναδόχου που καθορίζεται στο άρθρο. 13 της παρούσας συμφωνίας.

Σε περίπτωση αλλαγής του τρεχούμενου λογαριασμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Πελάτη εντός 1 (μιας) εργάσιμης ημέρας, αναφέροντας τα νέα στοιχεία του τρεχούμενου λογαριασμού. Διαφορετικά, όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων από τον Πελάτη στον λογαριασμό του Αναδόχου που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.5. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη να πληρώσει το Τιμή της Συμφωνίας θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί από τη στιγμή που τα χρήματα χρεώνονται στο ποσό ίσο με την Τιμή της Σύμβασης από τον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη που καθορίζεται στο άρθρο. 13 της παρούσας συμφωνίας.

2.6. Η πληρωμή για την Τιμή της Συμφωνίας πραγματοποιείται από τον Πελάτη βάσει δεόντως εκτελεσμένης και υπογεγραμμένης από τα δύο Μέρη Πράξη αποδοχής και μεταβίβασης υπηρεσιών σύμφωνα με τη ρήτρα 4.13 της παρούσας Συμφωνίας εντός 5 πέντε τραπεζικών ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης έως ο ανάδοχος για την πληρωμή της Τιμής της Σύμβασης.

Άρθρο 3. Όροι παροχής υπηρεσιών (προμήθειες)

3.1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας, η παροχή υπηρεσιών στον Πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών (Παράρτημα Νο 2 της παρούσας Συμφωνίας), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

3.2. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη υποχρεούνται να υπογράψουν το χρονοδιάγραμμα για την παροχή υπηρεσιών.

3.3. Η προθεσμία για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου βάσει της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Μαΐου 2017.

Άρθρο 4. Διαδικασία αποδοχής υπηρεσιών (αγαθών)

4.1. Η αποδοχή υπηρεσιών ως προς την ποσότητα και την ποιότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τα ψηφίσματα της Κρατικής Διαιτησίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΣΔ στις οδηγίες:

- "Για τη σειρά αποδοχής βιομηχανικών και τεχνικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών από άποψη ποιότητας" Αρ. P-7, 25 Απριλίου 1966,

- "Για τη διαταγή αποδοχής βιομηχανικών και τεχνικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών κατά ποσότητα" Αρ. P-6, 15 Ιουνίου 1965

4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη για την ακριβή ώρα και ημερομηνία παράδοσης (εάν η τελευταία δεν έχει καθοριστεί στο Πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών (Παράρτημα Αρ. 2 της παρούσας Συμφωνίας).

4.3. Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη με δική του μεταφορά ή με τη συμμετοχή μεταφορών τρίτων με δικά του έξοδα. Όλοι οι τύποι εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης, ανύψωσης σε δάπεδα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών με τη χρήση εξοπλισμού ανύψωσης, πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο με δικά του τεχνικά μέσα ή με δικά του έξοδα.

4.4 Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο στον Πελάτη πρέπει να συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και των Όρων Αναφοράς (Παράρτημα Αρ. 5 της παρούσας Συμφωνίας), αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

4.5. Η συσκευασία και η επισήμανση των υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GOST και η συσκευασία και η επισήμανση των εισαγόμενων υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα συσκευασίας.

4.6. Η σήμανση των υπηρεσιών πρέπει να περιέχει: το όνομα του προϊόντος, το όνομα του κατασκευαστή, τη νομική διεύθυνση του κατασκευαστή, την ημερομηνία έκδοσης και την περίοδο εγγύησης.

4.7. Η επισήμανση του πακέτου πρέπει να αντιστοιχεί αυστηρά στην επισήμανση των υπηρεσιών.

4.8. Η συσκευασία πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των υπηρεσιών κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό των εργασιών στον τελικό τόπο λειτουργίας.

4.9 Ο καθαρισμός και η αφαίρεση των συσκευασιών πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο την ημέρα παράδοσης των υπηρεσιών ή με έξοδά του.

4.10. Την ημέρα παράδοσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει στον Πελάτη τα πρωτότυπα των τιμολογίων και των τιμολογίων, την Πράξη αποδοχής και μεταβίβασης των υπηρεσιών, που συντάχθηκε με τη μορφή του Προσαρτήματος Αρ. 4 της παρούσας Συμφωνίας, υπογεγραμμένη από την Ο αντισυμβαλλόμενος, εις διπλούν, υποχρεωτικά πιστοποιητικά για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών και άλλα έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών, που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4.11. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξαλείψει τις ελλείψεις δωρεάν εντός 3 (τριών) ημερών από τη στιγμή που ο Πελάτης τις ζητήσει ή να επιστρέψει τα έξοδα του Πελάτη για την εξάλειψη των ελλείψεων στις υπηρεσίες.

Σε περίπτωση σημαντικής παράβασης των απαιτήσεων ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει αυτές τις παραβάσεις εντός 2 (δύο) ημερών.

4.12. Σε περίπτωση που παρέχονται ελλιπείς υπηρεσίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες εντός 1 (μίας) ημέρας από τη στιγμή που ο Πελάτης υποβάλει τέτοιο αίτημα.

4.13. Με βάση τα αποτελέσματα της αποδοχής των υπηρεσιών (και των σχετικών υπηρεσιών) παρουσία των εγγράφων που καθορίζονται στη ρήτρα 4.10 της παρούσας Συμφωνίας, και ελλείψει ισχυρισμών σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, το εύρος, την πληρότητα και άλλα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ( και σχετικές υπηρεσίες), ο Πελάτης υπογράφει το Πιστοποιητικό Αποδοχής και Μεταφοράς των υπηρεσιών σε 2 (δύο) αντίγραφα και μεταφέρει ένα αντίγραφο στον Ανάδοχο.

Άρθρο 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

5.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:

5.1.1. Απαιτήστε από τον Ανάδοχο να εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και όλα τα παραρτήματά της.

5.1.2. Απαιτήστε από τον Ανάδοχο να υποβάλει τα δεόντως εκτελεσθέντα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο. 4 της Συμφωνίας που επιβεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.

5.1.3. Ζητήστε από τον Ανάδοχο πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και την κατάσταση εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

5.1.4. Παρακολουθήστε τη σειρά και το χρόνο των υπηρεσιών.

5.1.5. Για να ελέγξετε τη συμμόρφωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχετε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, η επιλογή των οποίων πραγματοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

5.1.6. Ανατρέξτε στις ελλείψεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας, του εύρους, της πληρότητας και του κόστους αυτών των υπηρεσιών, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους φορείς ελέγχου.

5.2. Ο πελάτης υποχρεούται:

5.2.1. Έγκαιρη αποδοχή και πληρωμή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.

5.2.2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή ακατάλληλης εκπλήρωσης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, το αργότερο 30 ημέρες από τη στιγμή που προκύπτει το αντίστοιχο δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την καταβολή της κατάπτωσης (πρόστιμα, κυρώσεις) στέλνοντας στον Ανάδοχο ειδοποίηση πληρωμής των ποσών της κατάπτωσης (κυρώσεις, πρόστιμα) σε εθελοντική βάση ...

5.2.3. Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον Ανάδοχο σε εθελοντική βάση, τα ποσά της κατάπτωσης (τόκοι, πρόστιμα) που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, για την είσπραξή τους στο δικαστήριο.

5.2.4. Εάν οι εξουσιοδοτημένες εποπτικές αρχές διαπιστώσουν ασυμφωνία μεταξύ της ποσότητας, του εύρους, της πληρότητας και του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται στους όρους της Συμφωνίας, καλέστε τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

5.3. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα:

5.3.1. Απαιτήστε την υπογραφή σύμφωνα με τη ρήτρα 4.13 της παρούσας Συμφωνίας από τον Πελάτη του Πιστοποιητικού Αποδοχής και Μεταφοράς Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

5.3.2. Ζητήστε έγκαιρη πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 2 της Συμφωνίας.

5.3.3. Ζητήστε από τον Πελάτη να παράσχει διευκρινίσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται:

5.4.1. Παράδοση έγκαιρα και σωστά σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και όλα τα παραρτήματά της.

5.4.2. Παρέχετε στον Πελάτη δήλωση της χώρας προέλευσης των υπηρεσιών ή / και εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι τα αγαθά έχουν παραχθεί στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εάν η παρουσία ενός τέτοιου εγγράφου προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τέτοια έγγραφα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταφέρονται μαζί με τα εμπορεύματα.

5.4.3. Παρέχετε, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται σε ένα τέτοιο αίτημα, πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

5.4.4. Παρέχετε στον Πελάτη πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στην πραγματική τοποθεσία του το αργότερο 5 ημέρες από την ημερομηνία της αντίστοιχης αλλαγής. Σε περίπτωση μη παροχής ειδοποίησης για την αλλαγή της διεύθυνσης εντός της καθορισμένης περιόδου, η πραγματική τοποθεσία του Αναδόχου θα είναι η διεύθυνση που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.

5.4.5. Εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τη Συμφωνία.

5.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης:

5.5.1. Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν διεξάγεται εναντίον του, δεν υπάρχει απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου να τον κηρύξει σε πτώχευση και να κινήσει διαδικασίες πτώχευσης, η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί με τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα Διοικητικά αδικήματα και επίσης ότι το ύψος του χρέους για δεδουλευμένους φόρους, τέλη και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές σε προϋπολογισμούς οποιουδήποτε επιπέδου ή κρατικά εξωϋπολογιστικά κεφάλαια για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει το 25% της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις ολοκληρωμένη περίοδος αναφοράς.

5.5.2. Δεν επιβαρύνεται με υποχρεώσεις ιδιοκτησιακής φύσης που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

5.5.3. Τα τελευταία δύο χρόνια, δεν παραβίασε τις συμβατικές υποχρεώσεις και δεν προκάλεσε ζημιά (ή εξόφλησε τη ζημιά που προκλήθηκε) βάσει παρόμοιων συμφωνιών.

Άρθρο 6. Εγγυήσεις

6.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα που έχουν εγκριθεί για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών και τη διαθεσιμότητα πιστοποιητικών που είναι υποχρεωτικά για αυτόν τον τύπο υπηρεσιών, που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα ρωσική νομοθεσία.

Εάν η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει απαίτηση για την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε οργανισμούς αυτορρύθμισης για πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή του με μια τέτοια απαίτηση καθ 'όλη τη διάρκεια της ολόκληρη τη διάρκεια της Συμφωνίας.

6.2. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να συμμορφώνεται με τα κρατικά πρότυπα που θεσπίζονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, τους τεχνικούς κανονισμούς ή τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας που καθορίζονται στους δείκτες ποιότητας των Τεχνικών Προδιαγραφών ( Όροι αναφοράς) που καθορίζονται κατά την παραγγελία για την πόλη της Μόσχας.

6.3. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση ποιότητας σύμφωνα με τα κανονιστικά έγγραφα για αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Η περίοδος εγγύησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Προσάρτημα Αρ. 3 της παρούσας Συμφωνίας).

Η ύπαρξη εγγύησης ποιότητας επιβεβαιώνεται με την έκδοση κουπονιού εγγύησης (πιστοποιητικό) από τον Ανάδοχο ή με την τοποθέτηση κατάλληλου αρχείου.

Άρθρο 7. Ευθύνη των μερών

7.1. Για τη μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη φέρουν ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

7.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση από τον Πελάτη της υποχρέωσης να πληρώσει το Τιμή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πελάτη την καταβολή ποινής. Το πρόστιμο χρεώνεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής της Τιμής της Σύμβασης από την επομένη της λήξης της προθεσμίας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής της Τιμής της Σύμβασης που καθορίζεται από την παρούσα Συμφωνία. Το ποσό μιας τέτοιας κατάπτωσης ορίζεται στο ποσό του ενός τριακοστού του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ισχύει την ημέρα πληρωμής του παρακρατούμενου από την Τιμή της Σύμβασης.

7.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη περίοδο παράδοσης που καθορίζεται στο πρόγραμμα παράδοσης (προσάρτημα αριθ. 2 της παρούσας συμφωνίας), ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη πρόστιμο ύψους 0,3 (τρία δέκατα) τοις εκατό, αλλά όχι περισσότερο από 30 (τριάντα) τοις εκατό, του κόστους των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν την αντίστοιχη περίοδο, για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών την αντίστοιχη περίοδο παράδοσης, ξεκινώντας από ημέρα μετά την ημέρα λήξης, μια τέτοια περίοδος που καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

7.4 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 5 (πέντε) τραπεζικών ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον Πελάτη, να καταβάλει στον Πελάτη ποινή ύψους 0,3 (τρία δέκατα) τοις εκατό, αλλά όχι περισσότερο από 30 (τριάντα) τοις εκατό, του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών (προσάρτημα αριθ. 1 της παρούσας συμφωνίας), για κάθε ημέρα από τη στιγμή της αποστολής μιας τέτοιας ειδοποίησης στον ο Ανάδοχος, που περιέχει απαίτηση για δωρεάν εξάλειψη των ελλείψεων υπηρεσιών (ή επιστροφή του κόστους τους για την εξάλειψη ελλείψεων υπηρεσιών ή αντικατάσταση υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας με υπηρεσίες επαρκούς ποιότητας), έως ότου ο Ανάδοχος εκπληρώσει την αντίστοιχη υποχρέωση (εξάλειψη ελλείψεων στις υπηρεσίες ανεπαρκούς ποιότητας / λήψη του ποσού των εξόδων του για την εξάλειψη των ελλείψεων στις υπηρεσίες / αποδοχή από τον Πελάτη υπηρεσιών ποιότητας που παρέχονται αντί για υπηρεσίες ακατάλληλης ποιότητας στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη).

7.5 Σε περίπτωση παράδοσης ελλιπών υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 5 (πέντε) τραπεζικών ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον Πελάτη, να καταβάλει στον Πελάτη ποινή ύψους 0,3 (τρία δέκατα) τοις εκατό, αλλά όχι άνω του 30 (τριάντα) τοις εκατό, του κόστους τέτοιων υπηρεσιών για κάθε ημέρα από τη στιγμή που αποστέλλεται στον Ανάδοχο αίτημα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος εκπληρώσει σωστά την αντίστοιχη υποχρέωση (ολοκλήρωση υπηρεσιών / αποδοχή από τον Πελάτη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αντάλλαγμα για ελλιπείς υπηρεσίες).

7.6 Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας κατόπιν συμφωνίας των Μερών λόγω αθέμιτης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος, εντός 5 (πέντε) τραπεζικών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας για τη λύση της Συμφωνίας, πληρώνει στον Πελάτη ποινή ύψους 30 (τριάντα) τοις εκατό του ποσού των μη παραδοθέντων υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση.

7.7. Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας απαλλάσσονται από την καταβολή κατάσχεσης (πρόστιμο, τόκοι ποινής) εάν αποδείξουν ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της αντίστοιχης υποχρέωσης οφειλόταν σε ανωτέρα βία ή λόγω υπαιτιότητας του άλλου μέρους.

7.8 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας των πληροφοριών που καθορίζονται στα υποβληθέντα έγγραφα.

7.9 Σε περίπτωση που οι εξουσιοδοτημένοι φορείς ελέγχου διαπιστώσουν τα γεγονότα της υποαπόδοσης των υπηρεσιών ή / και της υπερεκτίμησης του κόστους τους, ο Ανάδοχος θα επιστρέψει τα υπερπληρωμένα κεφάλαια στον Πελάτη.

Άρθρο 8. Διαδικασία καταγγελίας της συμφωνίας

8.1 Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί:

Κατόπιν συμφωνίας των μερών ·

Δικαστικά.

8.2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία με την απαίτηση να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

8.2.1. Σε περίπτωση σημαντικής παράβασης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

8.2.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των υπηρεσιών για περισσότερες από 2 (δύο) ημέρες.

8.2.3. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα που υπέβαλε ο Ανάδοχος στο στάδιο της τοποθέτησης της παραγγελίας που καθορίζεται στο προοίμιο της παρούσας Συμφωνίας.

8.2.4. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του Αναδόχου - νομικού προσώπου ή παρουσία απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου σχετικά με την κήρυξη πτώχευσης του Αναδόχου και την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης.

8.2.5. Σε περίπτωση διαπίστωσης του γεγονότος της αναστολής των δραστηριοτήτων του Αναδόχου με τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα Διοικητικά αδικήματα.

8.2.6. Εάν ο Ανάδοχος έχει καθυστερήσεις σε δεδουλευμένους φόρους, τέλη και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές σε προϋπολογισμούς οποιουδήποτε επιπέδου ή κρατικούς εξωϋπολογιστικούς πόρους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ποσό των οποίων υπερβαίνει το 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) της λογιστικής αξίας του Αναδόχου περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία ολοκληρωμένη περίοδο αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν προσβάλλει την ύπαρξη αυτού του χρέους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

8.4 Το μέρος στο οποίο αποστέλλεται η πρόταση να τερματίσει τη συμφωνία κατόπιν συμφωνίας των μερών πρέπει να δώσει γραπτή απάντηση κατ 'ουσίαν το αργότερο εντός 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

8.5. Η καταγγελία της Συμφωνίας γίνεται από τα Μέρη υπογράφοντας την κατάλληλη σύμβαση τερματισμού.

8.6. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας συμφωνίας με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμβιβάζουν τους υπολογισμούς, ο οποίος επιβεβαιώνει τον όγκο των υπηρεσιών (αγαθών) που μεταφέρονται από τον ανάδοχο.

Άρθρο 9. Συνθήκες ανωτέρας βίας

9.1. Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για πλήρη ή μερική παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, εάν ήταν αποτέλεσμα περιστάσεων ανωτέρας βίας, συγκεκριμένα: πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, σαμποτάζ, εχθροπραξίες, αποκλεισμοί, αλλαγές στη νομοθεσία που εμποδίζουν την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η συμφωνία, καθώς και άλλες έκτακτες περιστάσεις, επιβεβαιώθηκαν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο οποίος προέκυψε μετά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και επηρέασε άμεσα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών, καθώς και τα οποία τα μέρη δεν μπόρεσαν να προβλέψουν και να αποτρέψουν.

9.2. Σε περίπτωση τέτοιων περιστάσεων, η προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία αναβάλλεται ανάλογα με τη διάρκεια αυτών των περιστάσεων στο βαθμό που οι περιστάσεις αυτές επηρεάζουν σημαντικά την έγκαιρη εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

9.3. Το συμβαλλόμενο μέρος για το οποίο η σωστή εκτέλεση των υποχρεώσεων ήταν αδύνατη λόγω εμφάνισης περιστάσεων ανωτέρας βίας υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος σχετικά με την εμφάνισή τους, τον τύπο και την πιθανή διάρκεια της δράσης τους εντός 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης τέτοιων περιστάσεων.

9,4 Εάν οι περιστάσεις που ορίζονται στη ρήτρα 10.1 της παρούσας Συμφωνίας διαρκούν περισσότερο από 2 (δύο) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης κοινοποίησης, καθένα από τα Μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία χωρίς να απαιτήσει αποζημίωση για απώλειες που έχουν προκύψει σε σχέση με την εμφάνιση τέτοιες περιστάσεις.

Άρθρο 10. Διαδικασία επίλυσης διαφορών

10.1. Σε περίπτωση αντιφάσεων, ισχυρισμών και διαφωνιών, καθώς και διαφορών που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη αναλαμβάνουν

προσπάθειες επίλυσης τέτοιων αντιφάσεων, ισχυρισμών και διαφωνιών σε εθελοντική βάση με την εκτέλεση κοινού πρωτοκόλλου επίλυσης διαφορών.

10.2. Όλες οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται από τα μέρη επισημοποιούνται με τη μορφή πρόσθετων συμφωνιών που υπογράφονται από τα μέρη και σφραγίζονται με σφραγίδες.

10.3. Πριν υποβληθεί η διαφορά για επίλυση στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας, τα μέρη θα λάβουν μέτρα για την επίλυσή της σε διαδικασία αγωγής.

10.3.1 Η αξίωση πρέπει να αποσταλεί γραπτώς. Επί της παραληφθείσας απαίτησης, το συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δώσει γραπτή απάντηση επί της ουσίας το αργότερο 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του. Αν αφήσετε μια αξίωση αναπάντητη εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου σημαίνει αποδοχή των απαιτήσεων της αξίωσης.

10.3.2. Η αξίωση πρέπει να περιέχει: όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία του οργανισμού (ίδρυμα, επιχείρηση) που υπέβαλε την αξίωση. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία του οργανισμού (ίδρυμα, επιχείρηση) στον οποίο αποστέλλεται η αξίωση.

10.3.3. Εάν η απαίτηση υπόκειται σε χρηματική αποτίμηση, η απαίτηση πρέπει να αναφέρει το απαιτούμενο ποσό και τον πλήρη και εύλογο υπολογισμό του.

10.3.4. Προς στήριξη των αναφερόμενων απαιτήσεων, η αξίωση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα εκτελεσμένα και πιστοποιημένα απαραίτητα έγγραφα ή αποσπάσματα από αυτά.

Ο ισχυρισμός μπορεί να περιέχει άλλες πληροφορίες που, κατά τη γνώμη του αιτούντος, θα συμβάλουν στην ταχύτερη και ορθότερη εξέτασή του, σε αντικειμενική επίλυση της διαφοράς.

10.4 Σε περίπτωση που τα μέρη δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν καταλήξουν σε αμοιβαία συμφωνία, οι διαφορές βάσει της παρούσας συμφωνίας επιλύονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της πόλης της Μόσχας.

Άρθρο 11. Διάρκεια, διαδικασία αλλαγής της συμφωνίας

11.1. Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα Μέρη και ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2017.

11.2. Οι υποχρεώσεις των Μερών που δεν εκπληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης της παρούσας Συμφωνίας που ορίζεται στο σημείο 12.1 της Συμφωνίας θα εκτελεστούν πλήρως.

11.3. Η σύμβαση πρέπει να καταχωρηθεί από τον πελάτη στο Μητρώο Συμβάσεων εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της από τα δύο Μέρη.

11.4 Αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία είναι δυνατές κατόπιν συμφωνίας των Μερών. Όλες οι αλλαγές και προσθήκες γίνονται γραπτώς με την υπογραφή από τα Μέρη πρόσθετων συμφωνιών της Συμφωνίας. Οι πρόσθετες συμφωνίες της συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που υπογράφονται από τα μέρη. Πρόσθετες συμφωνίες της Συμφωνίας υπόκεινται σε εγγραφή στο Μητρώο Συμφωνιών με τον τρόπο που ορίζεται στο σημείο 12.3 της Συμφωνίας.

Άρθρο 12. Άλλοι όροι

12.1. Όλες οι κοινοποιήσεις των Μερών που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας αποστέλλονται γραπτώς με συστημένη επιστολή στην πραγματική διεύθυνση του Μέρους που καθορίζεται στο άρθρο. 14 της παρούσας Συμφωνίας, ή χρησιμοποιώντας φαξ επικοινωνία, e-mail με την επακόλουθη παροχή του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση αποστολής ειδοποιήσεων μέσω ταχυδρομείου, οι ειδοποιήσεις θεωρούνται ληφθείσες από το συμβαλλόμενο μέρος την ημέρα της πραγματικής παραλαβής, επιβεβαιωμένες με τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αποστολής ειδοποιήσεων μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ειδοποιήσεις θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί από το συμβαλλόμενο μέρος την ημέρα αποστολής τους.

12.2. Η συμφωνία συντάσσεται σε 2 (δύο) αντίγραφα, ένα για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, με την ίδια νομική ισχύ.

12.3. Σε ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη καθοδηγούνται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

12.4. Τα αναπόσπαστα μέρη της Συμφωνίας είναι: Προσάρτημα Νο 1 «Προδιαγραφή των παρεχόμενων αγαθών», Προσάρτημα Νο 2 «Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών», Προσάρτημα Νο 3 «Τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών», Προσάρτημα Νο 4 «Έντυπο του Πιστοποιητικού Αποδοχής-Μεταφοράς Υπηρεσιών», Προσάρτημα Αρ. 5 «Τεχνική άσκηση».

12.5. Η πλήρης εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από την παρούσα Συμφωνία από τον Πελάτη και τον Ανάδοχο είναι η βάση για την εγγραφή πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση της Συμφωνίας στο Μητρώο Συμφωνιών με τον τρόπο που ορίζεται από τις τρέχουσες κανονιστικές νομικές πράξεις της πόλης της Μόσχας.

Άρθρο 13. Διευθύνσεις, λεπτομέρειες και υπογραφές των μερών

Προσάρτημα Νο 1

στο συμβόλαιο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ονομα Υπηρεσίες	Μονάδα στροφή μηχανής.	Τιμή ανά ένα. σε ρούβλια (εν όψει ΦΠΑ)	Ποσότητα	Ποσό σε ρούβλια (εν όψει ΦΠΑ)	Ποσό ΦΠΑ σε ρούβλια
Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση μονάδων μέτρησης θερμικής ενέργειας UUTE καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους: Λήψη μετρήσεων από συσκευές UUTE, υποβολή τους και πιστοποιητικά για την ποσότητα θερμικής ενέργειας ανά μήνα στον οργανισμό παροχής θερμότητας την 1η ημέρα κάθε μήνα.	Κόμπος	60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68
Σύνολο		60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68

Στέλεχος πελάτη:

M.P. M.P.

Προσάρτημα Νο 2

στο συμβόλαιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

P / p No.	Λίστα υπηρεσιών	Περίοδος εκτέλεσης Υπηρεσίες	Σημείωση
		μια φορά την εβδομάδα
		μια φορά το μήνα
	Εκπροσώπηση των συμφερόντων του Πελάτη στον οργανισμό παροχής θερμότητας, παροχή μηνιαίων αναφορών ηλεκτρονικών εκτυπώσεων των ενδείξεων UUTE, για αμοιβαίους διακανονισμούς για τη θερμότητα που λαμβάνεται.	σε οποιαδήποτε ανάγκη
		Σύμφωνα με το σχέδιο
		Σύμφωνα με την περίοδο επαλήθευσης
		Καλοκαίρι χειμώνας
		εβδομαδιαίος
		Κάθε μήνα

Στέλεχος πελάτη:

____________________ ____________________

M.P. M.P.

Προσάρτημα Νο 3

στο συμβόλαιο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

P / p	Λίστα υπηρεσιών	Συμμόρφωση με το ρεύμα πρότυπα και ρυθμιστικά και τεχνικά τεκμηρίωση	Εγγύηση όρος
	Όλες οι υπηρεσίες	Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη συντήρηση μηχανικού εξοπλισμού σημείων θέρμανσης, που αναπτύχθηκε από την Κρατική Ενιαία Επιχείρηση "Mosgorteplo" σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 18322-73 "Σύστημα τεχνικής συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού", απαιτήσεις τεκμηρίωσης λειτουργίας για ορισμένους τύπους εξοπλισμού και συσκευών

Στέλεχος πελάτη:

____________________ __________________

M.P. M.P.

Προσάρτημα Νο 4

στο συμβόλαιο

Η ΜΟΡΦΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόσχα "___" _________ 20___

Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Instδρυμα Υγείας »,εφεξής καλούμενος "Πελάτης", εκπροσωπούμενος από το πρόσωπο που ενεργεί βάσει του Κανονισμού και του πληρεξουσίου αριθ. 17 της 14ης Απριλίου 2014, αφενός, και ____________________________(όνομα εταιρείας)

εφεξής αναφερόμενος ως "Αναδόχος", εκπροσωπούμενος από ____________________________________,

(θέση, πλήρες όνομα)

ενεργώντας με βάση _______________________________________,

(Καταστατικό, Κανονισμός, Πληρεξούσιο)

από την άλλη πλευρά, μαζί αναφερόμενοι ως "Μέρη", συνέταξαν αυτήν την πράξη ως εξής:

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ. _________ με ημερομηνία "____" _____________ 20__ (εφεξής καλούμενη σύμβαση), ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή υπηρεσιών (ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΝΤΕΛΟΥ), και συγκεκριμένα:

Λίστα υπηρεσιών	Περίοδος εκτέλεσης Υπηρεσίες	Ημερομηνίες παράδοσης υπηρεσιών
Συντήρηση (TO-2)	μια φορά την εβδομάδα
Συντήρηση (TO-3)	μια φορά το μήνα
Λήψη μετρήσεων από συσκευές UUTE, υποβολή τους και πιστοποιητικά για την ποσότητα θερμικής ενέργειας του οργανισμού παροχής θερμότητας	μηνιαία, 1η κάθε μήνα
Εκπροσώπηση των συμφερόντων του Πελάτη στον οργανισμό παροχής θερμότητας, παροχή μηνιαίων αναφορών ηλεκτρονικών εκτυπώσεων των ενδείξεων UUTE, για αμοιβαίους διακανονισμούς για τη θερμότητα που λαμβάνεται.	σε οποιαδήποτε ανάγκη
Εκτέλεση προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων επισκευών του UUTE	Σύμφωνα με το σχέδιο
Εκτέλεση προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων κρατικών επιθεωρήσεων του UUTE	Σύμφωνα με την κρατική ημερομηνία επαλήθευσης
Προσαρμογή της λειτουργίας UUTE για λειτουργίες καλοκαιριού-χειμώνα	Καλοκαίρι χειμώνας
Έλεγχος της εργασίας της αριθμομηχανής και των κύριων συσκευών	εβδομαδιαίος
Ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού	Κάθε μήνα

2. Η πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) συμμορφώνεται (δεν συμμορφώνεται) με τις απαιτήσεις της σύμβασης:

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. Οι παραπάνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση, πρέπει να εκτελούνται στις "___" ____________ 20___, πράγματι εκτελούμενες στις "____" __________ 20___.

4. Μειονεκτήματα υπηρεσιών (ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) που εντοπίστηκαν / δεν εντοπίστηκαν)

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. Αποτελέσματα εργασιών βάσει της συμφωνίας:

Πέρασε: Αποδεκτό:

Ανάδοχος Πελάτης

__________________________ ____________________

M.P. Μ

Προσάρτημα αρ. 5

στο συμβόλαιο

Τεχνική εργασία

για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών για τη συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση μονάδων μέτρησης θερμότητας

Αυτή η τεχνική εργασία καθορίζει τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την οργάνωση της συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των μονάδων μέτρησης θερμικής ενέργειας (UUTE) στο ποσό, σύμφωνα με τους κανονισμούς συντήρησης, επισκευής και UUTE, που βρίσκονται στο έδαφος του Υποκαταστήματος στη διεύθυνση η διεύθυνση: Μόσχα, λεωφόρος Krasnogvardeisky, σπίτι 17, κτίριο 1. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την καλή κατάσταση όλων των στοιχείων των συστημάτων, καθώς και την εκτέλεση εργασιών επαλήθευσης με την επακόλουθη αποδοχή σε λειτουργία του οργανισμού παροχής θερμότητας - σύμφωνα με το χρόνο επαλήθευσης.

Ο σκοπός της συντήρησης είναι:

Διατήρηση της λειτουργικότητας και των καθορισμένων παραμέτρων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την εποχική και τυπική συχνότητα, συντήρηση ρουτίνας ;

-Συντήρηση προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα και να διατηρηθούν οι καθορισμένοι δείκτες απόδοσης ·

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών βιομηχανικής ασφάλειας και πιστοποιητικών εξοπλισμού, συντήρηση τεχνικής τεκμηρίωσης.

Ο κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τη συντήρηση μονάδων μέτρησης θερμότητας που βρίσκονται σε σημεία θερμότητας

Πεδίο εφαρμογής του έργου:

• Εβδομαδιαία συντήρηση (TO -2) - πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.
• Μηνιαία συντήρηση (TO -3) - πραγματοποιείται μία φορά το μήνα.

Τύποι θέσεων εργασίας:

Η εβδομαδιαία συντήρηση (TO-2) παρέχει :

• εκτέλεση TO-1.
• τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συσκευών στο σύστημα αυτόματου ελέγχου σύμφωνα με τις ενδείξεις των συσκευών ελέγχου και μέτρησης που καταγράφουν την πορεία των τεχνολογικών διαδικασιών. Εάν είναι απαραίτητο, ο τρόπος λειτουργίας προσαρμόζεται.
• έλεγχος της ακεραιότητας των λαμπτήρων σήματος των συσκευών αυτοματισμού και της κατάστασης της ένδειξης, αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων ·
• τον έλεγχο της λειτουργικότητας του αυτοματοποιημένου συστήματος της μονάδας θέρμανσης.
• τον έλεγχο της ακεραιότητας των μανόμετρων, των θερμόμετρων και τη συμμόρφωση των ενδείξεων τους με τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων που παρακολουθούνται ·
• προσθήκη λαδιού μηχανής σε μανίκια θερμόμετρου (εάν είναι απαραίτητο).
• έλεγχος της απουσίας ξένων αντικειμένων, υγρασία στα ερμάρια αυτοματισμού, διάβρωση των συνδετήρων.
• έλεγχος της ακεραιότητας των λαμπτήρων για φωτισμό των χώρων, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων ·
• έλεγχος της λειτουργικότητας των κλειδαριών των ντουλαπιών αυτοματισμού, αντιμετώπιση προβλημάτων.
• τον έλεγχο της γείωσης των ηλεκτρικών συσκευών ·
• εξάλειψη δυσλειτουργιών που αποκαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο κατά την τελευταία εβδομάδα ·
• αποκατάσταση (εάν είναι απαραίτητο) των κατεστραμμένων επιχρισμάτων χρώματος και βερνικιού εξοπλισμού και συσκευών ·
• ανάλυση τεχνολογικών παραμέτρων του ψυκτικού (T1, T2, Gmax, Gmin, διαρροή, πρόσμιξη).
• μια καταχώριση στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης.

Η μηνιαία συντήρηση περιλαμβάνει:

• Διεξαγωγή εβδομαδιαίας συντήρησης (TO-2).
• τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων παροχής θερμότητας (αναγκαστική αλλαγή στα καθεστώτα θερμοκρασίας) ·
• έλεγχος για τη λειτουργία της αυτόματης μονάδας μακιγιάζ για συστήματα θέρμανσης (άνοιγμα της ηλεκτρικής βαλβίδας).
• εκτέλεση προληπτικών εργασιών σε συσκευές συστημάτων αυτοματισμού (επιθεώρηση, καθαρισμός, παρακολούθηση της στεγανότητας των αρθρώσεων των σφραγίδων του αδένα, έλεγχος της στεγανότητας των θυρών των βαλβίδων ελέγχου, της αξιοπιστίας των ηλεκτρικών συνδέσεων των ηλεκτρικών καλωδίων, στερέωση των συσκευών) ?
• επιθεώρηση της εμφάνισης της θέρμανσης των συνδέσεων επαφής των μερών που μεταφέρουν ρεύμα (με σκούρο χρώμα).
• έλεγχος, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και κυκλωμάτων μεμονωμένων κυκλωμάτων ελέγχου (αυτόματες συσκευές προστασίας, ρελέ, μαγνητικοί εκκινητές, στύλοι με κουμπιά κ.λπ.) ηλεκτρικών κινητήρων ·
• λίπανση λίπους των στελεχών βαλβίδων και των στελεχών βαλβίδων ελέγχου.
• έλεγχος της στεγανότητας όλων των αρμών φλάντζας, εξάλειψη διαρροής νερού (εάν είναι απαραίτητο).
• καθαρισμός μετρητών πίεσης και γραμμών παλμών ·
• εναλλαγή ηλεκτρονικού αυτοματισμού σε εφεδρικό υδραυλικό (εάν υπάρχει) - έλεγχος της σωστής λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος.
• εξάλειψη δυσλειτουργιών που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και κατά τη διαδικασία της καθημερινής λειτουργίας ·
• Έλεγχος και επιθεώρηση ηλεκτρικών καλωδίων ανοιχτής τοποθέτησης σε δωμάτια με υψηλή υγρασία και λειτουργικότητα διακοπτών, διακοπτών, πριζών, κ.λπ.
• μερική βαφή μηχανικού εξοπλισμού, οργάνων, μεταλλικών κατασκευών ·
• εγγραφή στο λειτουργικό ημερολόγιο σχετικά με την εφαρμογή μηνιαίας συντήρησης.
• Μεταφορά μετρητών θερμότητας στην εποχιακή λειτουργία ή διατήρηση για την περίοδο απουσίας του ψυκτικού.
• Σε περίπτωση βλάβης των μετρητικών συσκευών, αποσυναρμολογήστε με την εγκατάσταση τεχνολογικών ενθέτων, ενημερώστε τον Πελάτη και καλέστε έναν εκπρόσωπο του οργανισμού παροχής θερμότητας στην εγκατάσταση.
• Αποστολή ελαττωματικών συσκευών για επισκευή και λήψη συσκευών από επισκευή με επακόλουθη εγκατάσταση επισκευασμένων συσκευών στην εγκατάσταση
• Κλήση εκπροσώπου του οργανισμού παροχής θερμότητας στην εγκατάσταση για σφράγιση και έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.
• Μικρές επισκευές:

Αντικατάσταση AP, ασφάλειες.

Έλεγχος διεπαφής?

Αντικατάσταση μονάδων μέτρησης και υπολογισμού.

Αξιολόγηση αισθητήρων πίεσης

Αξιολόγηση του έργου των θερμοαντιστάσεων (εάν είναι απαραίτητο - αντικατάσταση)

• Κατά παραγγελία ανάδοχος θερμότητας που παρέχει ωριαίες εκτυπώσεις.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη συντήρηση μηχανικού εξοπλισμού σε σημεία θέρμανσης, που αναπτύχθηκαν από την Κρατική Ενιαία Επιχείρηση "Mosgorteplo" σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GOST 18322-73 "Σύστημα τεχνικής συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού", απαιτήσεις τεκμηρίωσης λειτουργίας για ορισμένους τύπους εξοπλισμού και συσκευών. Και εκτελέστε επίσης τις ακόλουθες εργασίες:

• Εκτέλεση προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων επισκευών του UUTE.
• Υλοποίηση προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων κρατικών επιθεωρήσεων του UUTE.
• Τεχνικός έλεγχος (TO-2) UUTE;
• Προσαρμογή της λειτουργίας UUTE για λειτουργίες καλοκαιριού-χειμώνα.
• Έλεγχος του έργου της αριθμομηχανής.
• Έλεγχος της λειτουργίας των κύριων συσκευών.
• Λήψη μετρήσεων από συσκευές UUTE, υποβολή τους και πιστοποιητικά για την ποσότητα θερμικής ενέργειας μηνιαίως στον οργανισμό παροχής θερμότητας την 1η ημέρα κάθε μήνα.
• Ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού.

• Εκπροσώπηση των συμφερόντων του Πελάτη στον οργανισμό παροχής θερμότητας, παροχή μηνιαίων αναφορών ηλεκτρονικών εκτυπώσεων των ενδείξεων UUTE, για αμοιβαίους διακανονισμούς για τη θερμότητα που λαμβάνεται.

• Ο Ανάδοχος, με δικά του έξοδα, πραγματοποιεί:

Επισκευή συσκευών εκτός λειτουργίας, αγορά και αντικατάσταση συσκευών (κοστίζει έως και δύο χιλιάδες ρούβλια), αντί για εκτός λειτουργίας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την αγορά αγαθών για τον αποστολέα

Σύμβαση για την προμήθεια συστημάτων δοκιμής ELISA

ΣΥΜΒΑΣΗ για διαχείριση εμπιστοσύνης ακινήτων (χρεόγραφα)

ΣΥΜΒΑΣΗ για τη συντήρηση θερμικής ενέργειας και μονάδων μέτρησης θερμικών φορέων (σύμβαση σύμβασης) Lipetsk "___" ____________20__ Lipetsk City Energy Company Open Joint Stock Company, εφεξής αναφερόμενη ως Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Διευθυντή Vladislav Anatolyevich Smirnov, ενεργώντας βάσει του Ο Χάρτης, αφενός, και ο _______________________________________________________________, στο εξής αναφερόμενος ως Πελάτης, εκπροσωπούμενος από ______________________________________________________ ενεργώντας βάσει __________________________, από την άλλη πλευρά, έχουν συνάψει αυτήν τη συμφωνία ως εξής: 1. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει συντήρηση θερμικής ενέργειας και μονάδων μέτρησης ψυκτικού που έχουν εγκατασταθεί σε πολυκατοικίες και ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποδεχτεί και να πληρώσει για την εργασία που εκτελείται με τον τρόπο και τους όρους που προβλέπονται από τους όρους αυτής της συμφωνίας. 1.2. Κατά τη συντήρηση των μετρητικών μονάδων, ο Ανάδοχος εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες: - Περιοδικός έλεγχος της λειτουργικότητας της μονάδας μέτρησης. - επαλήθευση της αξιοπιστίας των ηλεκτρικών και μηχανικών συνδέσεων του μετρητή θερμότητας και των εξαρτημάτων του · - λήψη μετρήσεων της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας. 1.3 Το έργο που εκτελεί ο Ανάδοχος βάσει της παρούσας συμφωνίας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος προτύπων ασφαλείας, των Κανόνων και των Κανονισμών για την τεχνική λειτουργία του αποθέματος κατοικιών, τους Κανόνες για τη συντήρηση κοινής περιουσίας σε μια πολυκατοικία, τους Κανόνες για την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και άλλους κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των μερών στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. 1.4 Ο αριθμός και οι διευθύνσεις τοποθεσίας των μετρητικών μονάδων που μεταφέρονται για συντήρηση αναφέρονται στο προσάρτημα αριθ. 1 της παρούσας συμφωνίας. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 2.1. Ο πελάτης αναλαμβάνει: 2.1.1. Μεταφέρετε στον Ανάδοχο την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση για τις μετρητικές μονάδες (σχεδιασμός και ενσωματωμένη τεκμηρίωση, διαβατήρια για όργανα μέτρησης). 2.1.2. Παρέχετε στον Ανάδοχο ανεμπόδιστη πρόσβαση στις μετρητικές μονάδες μεταφέροντάς του ένα σύνολο κλειδιών από τα υπόγεια στα οποία βρίσκονται οι μετρητικές μονάδες και ένα πλήρες σύνολο κλειδιών από τις εγκαταστάσεις των μετρητικών μονάδων και μέσα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στην εργασία των μετρητικών μονάδων. 2.1.3. Πληρώστε για το έργο που εκτελεί ο Ανάδοχος με τον τρόπο και τους όρους που ορίζονται από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. 2.1.4. Παρέχετε στον Ανάδοχο, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, υπογεγραμμένες πράξεις εργασίας που εκτελέστηκαν ή αιτιολογημένη άρνηση υπογραφής τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των υπογεγραμμένων πράξεων ή αιτιολογημένης άρνησης εντός της καθορισμένης περιόδου, η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη. 2.1.5. Μεταφέρετε μετρητικές μονάδες προς εξυπηρέτηση στον Ανάδοχο μόνο εάν ο εξοπλισμός των μετρητικών μονάδων είναι σε πλήρη τεχνική λειτουργικότητα, καθώς και την κατάλληλη κατάσταση των χώρων στους οποίους βρίσκονται. 2.1.6. Εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των μονάδων μέτρησης από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο έργο τους. 2.1.7. Μην εξοπλίζετε εκ νέου συστήματα εσωτερικής παροχής θερμότητας χωρίς να ειδοποιήσετε τον Ανάδοχο. 2.1.8. Να πραγματοποιήσει σημαντικές και τρέχουσες επισκευές εσωτερικών μηχανικών δικτύων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των μετρητικών κέντρων, στο πλαίσιο σημαντικών και τρέχουσες επισκευές κτιρίων κατοικιών. 2.1.9. Εξασφαλίστε την αξιοπιστία της τροφοδοσίας στους μετρητικούς σταθμούς. 2.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 2.2.1. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, μαζί με τον Πελάτη, επιθεωρήστε τις μονάδες μέτρησης και τις εγκαταστάσεις τους προς εξυπηρέτηση με την προετοιμασία των κατάλληλων πράξεων. 2.2.2. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού των μετρητικών μονάδων, καθώς και της ακατάλληλης κατάστασης των χώρων στις οποίες βρίσκονται οι μετρητικές μονάδες, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εξαλείψει τα εντοπισμένα ελαττώματα με έξοδα του Πελάτη, σύμφωνα με το εκτιμήσεις που συμφωνήθηκαν από τα μέρη, με την εκτέλεση πρόσθετων συμφωνιών για την υλοποίηση αυτών των έργων. 2.2.3. Εξασφαλίστε την εκτέλεση του έργου που προβλέπεται από τη σύμβαση κατάλληλης ποιότητας. 2.2.4. Το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα χρέωσης, υποβάλετε στον Πελάτη μια αναφορά για τη μέτρηση των μετρήσεων μετρητή για έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα. 2.2.5. Εξαλείψτε έγκαιρα τις παραβιάσεις, αστοχίες στη λειτουργία των οργάνων μέτρησης, αστοχίες στον τρόπο μέτρησης της θερμικής ενέργειας και της κατανάλωσης ψυκτικού. 2.2.6. Ενημερώστε τον Πελάτη για όλες τις παραβάσεις στη λειτουργία των μετρητικών μονάδων που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία συντήρησης. 2.2.7. Διατηρήστε τις εγκαταστάσεις των εξυπηρετούμενων μετρητικών κέντρων σε σωστή κατάσταση. 2.2.8. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να μην αρχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας ή, αφού προειδοποιήσει τον Πελάτη, να αναστείλει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις: - Ο Πελάτης δεν παρέχει την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση. - αποτυχία του Πελάτη να παράσχει ένα αντίγραφο των κλειδιών από τα υπόγεια όπου βρίσκονται οι μετρητικές μονάδες, και ένα πλήρες σύνολο κλειδιών από τις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι μετρητικές μονάδες, και μέσα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβολές στο έργο των μετρητικών μονάδων ? - παραβίαση από τον Πελάτη των όρων πληρωμής που καθορίζονται στο τμήμα 3 της παρούσας συμφωνίας, - ανίχνευση της τεχνικής αδυναμίας περαιτέρω παροχής υπηρεσιών, η οποία προέκυψε από υπαιτιότητα του Πελάτη. 2.2.9. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει, εάν είναι απαραίτητο, το εγκατεστημένο όργανο μέτρησης με ένα άλλο που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο έργο. 2.2.10. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εμπλέξει εξειδικευμένους οργανισμούς τρίτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. 3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.1. Η περίοδος διακανονισμού βάσει αυτής της συμφωνίας είναι ημερολογιακός μήνας. 3.2. Το συνολικό κόστος εργασίας βάσει της σύμβασης καθορίζεται με βάση τον αριθμό των μονάδων μέτρησης που εξυπηρετούνται και είναι ________ (________________________) ρούβλια ανά μονάδα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ________ (_______________________) ρούβλια. 3.3. Το συνολικό κόστος εργασίας βάσει της σύμβασης κατά τη σύναψή της είναι _________ (_____________________) ρούβλια, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ________ (_____________________) ρούβλια. Το αναγραφόμενο ποσό δεν είναι οριστικό και υπόκειται σε προσαρμογή κατόπιν συμφωνίας των μερών, ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μετρητικών μονάδων. 3.4. Ο Ανάδοχος, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα διακανονισμού, υποβάλλει στον Πελάτη μια πράξη ολοκλήρωσης, τιμολόγιο και τιμολόγιο. 3.5. Ο Πελάτης θα πληρώνει για την εργασία σε μηνιαία βάση το αργότερο μέχρι τη 10η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον διακανονισμό, εντολές πληρωμής σύμφωνα με τα στοιχεία του Αναδόχου. 3.6. Επιτρέπεται η πληρωμή για εργασία βάσει αυτής της σύμβασης από τρίτους, ενώ η εντολή πληρωμής πρέπει να περιέχει έναν σύνδεσμο του πληρωτή προς τον Πελάτη, που να αναφέρει το όνομα του, τον αριθμό σύμβασης και σύνδεσμο προς τα έγγραφα πληρωμής που εκδίδει ο Ανάδοχος. 3.7. Πληρωμή για εργασία σύμφωνα με τη ρήτρα 2.2.2. γίνεται από τον Πελάτη πριν από την έναρξη των εργασιών με βάση τα έγγραφα πληρωμής που εκδίδει ο Ανάδοχος με την επακόλουθη παροχή του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης στον Πελάτη. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1. Αυτή η συμφωνία ισχύει από ___________________ έως _____________________. 4.2. Εάν κανένα από τα μέρη, ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν δηλώσει τη λύση ή τη σύναψή της με νέους όρους, η συμφωνία θεωρείται ότι έχει παραταθεί για το επόμενο ημερολογιακό έτος με τους ίδιους όρους. 4.3. Οι αλλαγές, οι προσθήκες σε αυτήν τη συμφωνία γίνονται με τη σύνταξη γραπτών συμφωνιών που υπογράφονται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και των δύο μερών. 4.4 Με τη λήξη αυτής της συμφωνίας ή σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας αυτής, τα μέρη δεν εξαιρούνται από την επίλυση όλων των αμφιλεγόμενων ζητημάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία και πρόσθετες συμφωνίες σε αυτήν. 5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 5. 1. Για τη μη εκπλήρωση ή την ακατάλληλη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη ευθύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 5.2. Ο πελάτης δημιουργεί συνθήκες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ασφαλούς λειτουργίας των μετρητικών σταθμών. 5.3. Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για δυσλειτουργίες εξοπλισμού και υδραυλικών υλικών που προκύπτουν από ελαττώματα εργοστασίου και για τις συνέπειες αυτών των δυσλειτουργιών. 5.4 Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μερική ή πλήρη παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, εάν, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, έχουν υπάρξει αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθιστώντας αδύνατη την εκπλήρωσή τους. ή η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ήταν αποτέλεσμα ανωτέρας βίας που προέκυψε μετά τη σύναψη αυτής της συμφωνίας ως αποτέλεσμα έκτακτων γεγονότων. 6. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Η σχέση των μερών που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα συμφωνία διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 6.2. Διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία επιλύονται από τα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, οι διαφορές και οι διαφωνίες επιλύονται δικαστικά στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Περιφέρειας Lipetsk. 6.3. Κατά την αλλαγή στοιχείων, διευθύνσεων κ.λπ. το συμβαλλόμενο μέρος βάσει της συμφωνίας εντός 10 (δέκα) ημερών υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο μέρος εγγράφως σχετικά. 6.4 Η συμφωνία αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα με ίση νομική ισχύ, ένα για καθένα από τα μέρη. 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ KPP INN Πλήρες όνομα του οργανισμού Μικρό όνομα του οργανισμού Νομική διεύθυνση Ταχυδρομική διεύθυνση OKPO Αριθμός τρέχοντος λογαριασμού Αριθμός λογαριασμού αντισυμβαλλόμενου CONTRACTOR 482501001 4825066916 Open Joint-Stock Company Lipetsk City Energy Company OJSC " 39800 ... Peter the Great, 4a 398001, Lipetsk, pl. Petra Velikogo, 4a 71766450 40702810400000001512 30101810700000000704 Όνομα τράπεζας Ταχυδρομικός κώδικας της τράπεζας BIK Τηλέφωνο επικοινωνίας ΠΕΛΑΤΗΣ ___________________ Lipetskkombank OJSC 398600 044206704 EXECUTOR V.A. ... Αρ. ____________________ Όχι p / p Διεύθυνση εγκατάστασης ΠΕΛΑΤΗΣ ___________________ Τύπος Μάρκα Σειριακός αριθμός Αρ.

1.2 Ο "Ανάδοχος" διασφαλίζει την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την αποσυναρμολόγηση, την εγκατάσταση
μετρητικές συσκευές για επαλήθευση ή / και επισκευή τους.

1.3 Ο "Ανάδοχος" συλλέγει λογιστικά δεδομένα και παρέχει μηνιαία "Για
να kazchik "λογιστικά αποτελέσματα.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Η υπηρεσία εκτελείται:

Καθημερινά με τηλεχειρισμό και έλεγχο των μετρήσεων θερμόμετρου.

Μία φορά το μήνα για την προετοιμασία και παράδοση ενεργειών κατανάλωσης θερμότητας στον "Πελάτη"
δωρεάν ενέργεια;

Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.

Με την παραλαβή αίτησης από τον "Πελάτη".

2.1.1. Η καθημερινή υπηρεσία περιλαμβάνει λήψη μετρήσεων του μετρητή θερμότητας
chica μέσω της αυτόματης μονάδας εγγραφής "BARS-02", ανάλυση των μετρήσεων θερμόμετρου
και ενημέρωση του "Πελάτη" για διαρροές ψυκτικού υγρού και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

2.1.2. Η μηνιαία υπηρεσία περιλαμβάνει εκτύπωση αρχειοθετημένων δεδομένων
μετρητή θερμότητας και παροχή στον "Πελάτη" μηνιαίων αναφορών (λογιστικές πράξεις για τη θερμότητα
ενέργεια) σχετικά με την κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Παράδοση πιστοποιητικών μέτρησης θερμικής ενέργειας στον "Πελάτη"
πραγματοποιείται με τη μεταφορά του "Αναδόχου" ή με e-mail του "Πελάτη".

2.1.3. Η υπηρεσία θέρμανσης περιλαμβάνει:

2.1.3 * 1. Επιθεώρηση της εξωτερικής κατάστασης του μετρητή θερμότητας και των εξαρτημάτων του, κατά την οποία ελέγχεται η παρουσία σφραγίδων, η ακεραιότητα των καλωδίων σύνδεσης και η απουσία διαρροών στις συνδέσεις.

2.1.3.2. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του μετρητή θερμότητας.

2.1.3.3. Αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση του μετρητή θερμότητας και των εξαρτημάτων του για εκτέλεση
περιοδική επαλήθευση κατόπιν αιτήματος του "Πελάτη".

2.1.3.4. Εκτέλεση προληπτικών εργασιών, που προβλέπονται για λειτουργική λειτουργία πριν
τεκμηρίωση για τον μετρητή θερμότητας και άλλα εξαρτήματα της μονάδας μέτρησης.

2.1.3.5. Διασφάλιση της τεχνικής ετοιμότητας της μονάδας μέτρησης θερμότητας για το ετήσιο
εισαγωγή της μονάδας μέτρησης στην εμπορική λογιστική.

2.1.4. Η υπηρεσία κατά τη λήψη αίτησης από τον "Πελάτη" περιλαμβάνει:

2.1.4.1. Αναχώρηση στον "Πελάτη" με μεταφορά του "Αναδόχου" και εκτέλεση εργασιών για ανάκτηση
ο σχηματισμός της λειτουργικότητας της μονάδας μέτρησης θερμότητας.

2.1.4.2. Αντικατάσταση του μετρητή θερμότητας, άλλων εξαρτημάτων της μονάδας μέτρησης, σε περίπτωση βλάβης
ορθότητας, σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων του Αναδόχου, εάν η λειτουργία του απορριφθέντος
η εξόρυξη πραγματοποιήθηκε από τον "Πελάτη" χωρίς να παραβιάζονται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στη λειτουργία
Τεχνικό εγχειρίδιο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 3.1. Ο "Ανάδοχος" αναλαμβάνει:

3.1.2. 3.1.1. Εκτελέστε συντήρηση σέρβις της μονάδας μέτρησης θερμότητας με σωστή ποιότητα. Καταγράψτε τα αιτήματα του Πελάτη για εξυπηρέτηση σε ειδικό περιοδικό με διάταγμα
ημερομηνία και ώρα εισαγωγής.

3.1.3. Επαναφέρετε τη λειτουργικότητα της μονάδας μέτρησης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες από το μήνα
χρόνος παραλαβής της αίτησης.

3.1.4. Δημιουργήστε και διατηρήστε στο απαιτούμενο ποσό ένα ταμείο ανταλλαγής μετρητών θερμότητας
kov (άλλα εξαρτήματα της μονάδας μέτρησης) για την άμεση αντικατάσταση του αποτυχημένου εξοπλισμού.

3.2. Ο "Ανάδοχος" έχει το δικαίωμα:

3.2.1. Αναστολή εξυπηρέτησης μέχρι την πληρωμή του χρέους, σε περίπτωση παραβίασης από τον "Πελάτη" των όρων πληρωμής για το έργο που εκτελείται στη ρήτρα 5.2 της παρούσας Συμφωνίας.

3.3. Ο "Πελάτης" αναλαμβάνει:

3.3.1. Διορίστε με εντολή ένα άτομο υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συνήθη συντήρηση των μονάδων
la metering και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενότητας 9 των Κανόνων για τη μέτρηση της θερμικής ενέργειας και του φορέα θερμότητας.

3.3.2. Εξασφαλίστε την έγκαιρη διεξαγωγή περιοδικής επαλήθευσης συσκευών
(όργανα μέτρησης) μονάδα μέτρησης με τη συχνότητα που καθορίζεται στο λειτουργικό τους έγγραφο
σχέσεις.

3.3.4. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας λειτουργίας της μονάδας μέτρησης, πληροίτε τις απαιτήσεις της λειτουργίας
τεκμηρίωση για συσκευές μέτρησης.

3.3.5. Παρέχετε πρόσβαση στους εκπροσώπους του "Αναδόχου" στη λογιστική μονάδα και τις συνθήκες εργασίας
στο δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένο.

3.3.6. Παρέχετε προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των μετρητικών σταθμών και
αποτρέψτε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να παρεμβαίνουν στη συσκευή και τη λειτουργία της μονάδας μέτρησης.

3.3.7. Αποδεχτείτε από τον "Ανάδοχο" και πληρώστε για την εργασία που εκτελέσατε στην υπηρεσία
ζωή.

3.4. Ο "Πελάτης" έχει το δικαίωμα:

3.4.1. Καλέστε έναν εκπρόσωπο του "Αναδόχου" για να εκτελέσετε εργασίες αποκατάστασης
λειτουργικότητα της μονάδας μέτρησης θερμότητας.

3.4.2. Λάβετε συμβουλές από τον "Ανάδοχο" για τη λειτουργία και τη συνήθη συντήρηση
θέρμανση του μετρητή θερμότητας και των εξαρτημάτων του.

3.4.3. Κατόπιν ξεχωριστού αιτήματος, λάβετε από τον "Ανάδοχο" πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ώρα
παραμέτρους του ψυκτικού για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1. Ο "Ανάδοχος" δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την υπηρεσία
υπηρεσία σε περίπτωση παραβίασης από τον "Πελάτη" των υποχρεώσεών του σελ. 3.3.1-3.3.7 στις
της μόνιμης Συνθήκης.

4.2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή ακατάλληλης εκπλήρωσης των όρων της παρούσας Συμφωνίας
οι κλέφτες είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού δικαίου
κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

5. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1 Για τις εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με τη ρήτρα 1.1, ο "Πελάτης" καταβάλλει στον "Ανάδοχο" το ποσό,
που καθορίζεται από τα μέρη του Πρωτοκόλλου για τη Διαπραγμάτευση της Τιμής της Σύμβασης, τα οποία δεν είναι
αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

5.2. Η πληρωμή για το κόστος της υπηρεσίας γίνεται μηνιαίως σύμφωνα με το τιμολόγιο
«Ανάδοχος» σε ίσα μερίδια ποσού 44356,96 (σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα
έξι ρούβλια 96 kopecks) ρούβλια κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, το αργότερο στις 10, μετά
φυσάει για τον μήνα αναφοράς. Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο από 01 Οκτωβρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Όλες οι διαφορές βάσει της Συμφωνίας επιλύονται από τα μέρη σε διαιτητικό δικαστήριο.

7.2. Όλες οι αλλαγές και προσθήκες στη Σύμβαση είναι έγκυρες εάν εκτελούνται στο
γραμμένο και υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη.

7.3. Ο "Πελάτης" για τη διάρκεια της Συμφωνίας ορίζει τον εκπρόσωπό του, με τον οποίο "Is
filler »επιλύει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση της Συμφωνίας.

7.4 Οι υπηρεσίες για την περιοδική επαλήθευση των συσκευών πληρώνονται από τον "Πελάτη" ξεχωριστά
nym συμβόλαια. Ευθύνη για την έγκαιρη επαλήθευση των οργάνων μέτρησης
Η λογιστική βαρύνει τον "Πελάτη".

7.5 Για την εκτέλεση του έργου από τον "Ανάδοχο" σύμφωνα με τη ρήτρα 2.1.1., Ρήτρα 2.1.2. Ο "Πελάτης" αναλαμβάνει
αγορά από ίδια κεφάλαια αυτόματη μονάδα εγγραφής "BARS-02",
που είναι ιδιοκτησία του "Πελάτη".

Ο "Ανάδοχος" αναλαμβάνει να αγοράσει διακομιστή δεδομένων, λογισμικό "SADKO-Teplo", καθώς και κάρτες SIM για μονάδες αυτόματης εγγραφής "BARS-02" με δικά του έξοδα και να πληρώσει για τις υπηρεσίες των φορέων κινητής τηλεφωνίας για τη χρήση της μετάδοσης δεδομένων Κανάλι. Ο διακομιστής, το λογισμικό "SADKO-Teplo" και οι κάρτες SIM είναι ιδιοκτησία του "Αναδόχου".

Πριν από την απόκτηση από τον Πελάτη της μονάδας BARS-02, ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τη ρήτρα 1.3, σημείο 2.1.1, ρήτρα 2.1.2.

7.6 Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας (αλλαγής) της σύμβασης με πρωτοβουλία του "Πελάτη", ελλείψει αξιώσεων προς τον "Ανάδοχο", η πληρωμή του κόστους υπηρεσιών από τον "Πελάτη" πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τους όρους που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

7.7. Τα μέρη σε αυτήν τη συμφωνία γνωρίζουν ότι η πραγματική κατανάλωση θερμότητας, που καθορίζεται σύμφωνα με τις μετρήσεις της μονάδας μέτρησης, μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την υπολογισμένη τιμή. Ο "Ανάδοχος" δεν είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του "Πελάτη" και του οργανισμού παροχής ενέργειας σύμφωνα με τη σύμβασή τους για παροχή θερμότητας.

8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

8.1 Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μερική ή πλήρη μη εκτέλεση
υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε περίπτωση ακατάλληλης εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τα μέρη
που προκαλείται από ανωτέρα βία, δηλαδή από εξαιρετικές αναπόφευκτες συνθήκες, όχι
υπόκειται σε λογικό έλεγχο.

8.2. Ένα μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας λόγω
ανωτέρας βίας, ενημερώνει αμέσως γραπτώς το άλλο μέρος
την έναρξη και τον τερματισμό των παραπάνω περιστάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών
ημέρες δώρου μετά την έναρξη ή τον τερματισμό της ισχύος τους.

Η έγκαιρη κοινοποίηση περιστάσεων ανωτέρας βίας στερεί από το σχετικό μέρος το δικαίωμα απαλλαγής από την ευθύνη για μερική ή πλήρη παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία λόγω αυτών των περιστάσεων. Η ειδοποίηση για την έναρξη και τον τερματισμό των περιστάσεων ανωτέρας βίας τεκμηριώνεται από τους αρμόδιους κρατικούς οργανισμούς.

9. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

στο "MPSB", Σαράνσκ

27*03.-25 /1

ΠΕΛΑΤΗΣ

διεύθυνση: RF, Δημοκρατία της Μορδοβίας,

r / s στο AKKSB "KS

Τηλ. (8,342) 75-21g31

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟδιαπραγμάτευση συμβατικής τιμής για τη συντήρηση υπηρεσιών των μονάδων μέτρησης θερμότητας

Διεύθυνση λογιστικού κόμβου

st Βεσελόφσκι, 23

2 st. Βεσελόφσκι, 25

3 st. Βεσελόφσκι, 27

4 st. Βεσελόφσκι, 27α, ουζ. 1

5 st. Veselovsky, 27a, uz.2

6 st. Βεσελόφσκι, 27α, ουζ. Ζ

7 st. Veselovsky, 27a, uz.4

8 st Βεσελόφσκι, 31

9 st. Πούσκιν, 24

10 st. Πούσκιν, 26

11 st. Πούσκιν, 28

12 st. Πούσκιν, 30

13 st. Πούσκιν, 32

14 st. Πούσκιν, 36

15 st. Πούσκιν, 38

16 st. Semashko, 1, uz. 1

17 st. Semashko, 1, uz.2

18 st. Semashko, d.

19 st. Σεμάσκο, 5

20 st. Semashko, 5α

21 st. Σεμάσκο, 7

22 st. Semashko, 7α

23 st. Σεμάσκο, 9

24 st Σεμάσκο, 11

"ποσό ρούβλια σε έναν κόμβο	Τιμή για συντήρηση, συντήρηση 1 κόμβος το μήνα, τρίψτε	Διάρκεια της σύμβασης, μήνες

25 st. Semashko, 13 ετών, ουζ. 1

26 st. Semashko, 13, uz.2

27 st. Σεμάσκο, 15. 1

28 st. Semashko, 15, uz.2

29 st. Semashko, 17 ετών, ουζ. 1

30 st. Semashko, 17, uz.2
ΣΥΝΟΛΟ:

Σύνολο πληρωτέου: 52 (Πεντακόσια τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ρούβλια 52 kopecks) ρούβλια. Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Υπηρεσία ""-

ΠΕΛΑΤΗΣ

000 "Διαχείριση σπιτιού αριθμός 2"

• Χρειαζόμαστε έναν οργανισμό υπηρεσιών;
• Υπάρχει νόμος για να το έχουμε;
• Τι μας περιμένει αν ακυρώσουμε την υπηρεσία;
• Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία συντήρησης;

Ας το καταλάβουμε, με όλες τις ερωτήσεις στη σειρά.

Ο μετρητής θερμότητας, από την πλευρά του ιδιοκτήτη, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Η μπαταρία λιθίου από την οποία τροφοδοτείται ο μετρητής θερμότητας δεν είναι κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, αλλά απαιτεί απόρριψη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα για την μπαταρία, η διάρκεια ζωής που δηλώνεται από τον κατασκευαστή είναι τουλάχιστον έξι χρόνια, κατά κανόνα, όχι περισσότερο από πέντε χρόνια, και αυτό ισούται με τη διάρκεια ζωής του μετρητή πριν από τον έλεγχο (η περίοδος επαλήθευσης κατάστασης είναι τέσσερα πέντε έτη για διαφορετικούς μετρητές θερμότητας). Ένας ειδικός που ελέγχει ή διατηρεί έναν μετρητή θερμότητας είναι υποχρεωμένος να αλλάζει την μπαταρία περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. Εάν οι μετατροπείς ροής τροφοδοτούνται επίσης από μπαταρίες, τότε πρέπει να αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια.

Θερμική αντίσταση - δεν απαιτείται συντήρηση.

Αυτή είναι μια θεωρία - ας την αναλύσουμε στην πράξη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αριθ. _________

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Καλίνινγκραντ "_____" _____________ 2016

Δημοτική επιχείρηση "Kaliningradteploset" της αστικής περιοχής "Πόλη του Καλίνινγκραντ", εφεξής αναφερόμενη ως "Ανάδοχος", εκπροσωπούμενη από ______________________ , ενεργώντας βάσει ______________________________________________________, αφενός, και ______________________________________________________________, εκπροσωπούμενοι από (ιδιοκτήτες αντικειμένων, νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, εταιρείες διαχείρισης, δημοσιονομικούς οργανισμούς, HOA, στεγαστικούς συνεταιρισμούς, πρόσωπα υπεύθυνα για τη συντήρηση πολυκατοικίας, στα οποία οι ιδιοκτήτες των χώρων έχουν μεταβιβάσει το δικαίωμα σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας) συνήψαν την παρούσα συμφωνία ως εξής:

1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1.1. Βάσει αυτής της συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εξ ονόματος του Πελάτη, να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για τη μονάδα μέτρησης θερμότητας (κόμβοι) που ανήκουν στον Πελάτη (εφεξής καλούμενη UUTE), αύξων αριθμός _________________, που βρίσκεται στη διεύθυνση: ________________________________________ (εφεξής αναφέρεται ως το Αντικείμενο).

1.2. Κατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Έλεγχος της συμμόρφωσης των παραμέτρων του ψυκτικού με το εύρος μέτρησης των συσκευών μέτρησης	Μηνιαίο
Κατάργηση αρχείου μέσων ημερήσιων (ωριαίων) παραμέτρων κατανάλωσης θερμότητας, σύνταξη δήλωσης	Μηνιαίο
Σύνταξη έκθεσης ανάγνωσης μετρητών	Μηνιαίο
Έλεγχος των παραμέτρων κατανάλωσης θερμότητας και της λογικής του μετρητή θερμότητας	Μηνιαίο
Έλεγχος της ακεραιότητας των σφραγίδων	τουλάχιστον μία φορά το τέταρτο
Έλεγχος της ποιότητας της γείωσης των μετρητών ροής	Μηνιαίο
Διαγνωστικά συσκευών για την παρουσία κωδικών σφάλματος	Μηνιαίο
Έλεγχος της στεγανότητας των ηλεκτρικών συνδέσεων	Μια φορά το τέταρτο
Έλεγχος συσκευών για μηχανική βλάβη	τουλάχιστον μία φορά το τέταρτο
Έλεγχος ακεραιότητας μόνωσης	τουλάχιστον μία φορά το τέταρτο
Δοκιμή καναλιού επικοινωνίας GSM	Μηνιαίο
Εγγραφή εγγράφων αποδοχής	Μηνιαίο

1.3 Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχτεί τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην ενότητα 1.1., Ρήτρα 1.2 της παρούσας Συμφωνίας και να πληρώσει το κόστος τους με τον τρόπο που ορίζεται στο τμήμα 4 της παρούσας Συμφωνίας.

1.4 Οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται αφού τα μέρη έχουν υπογράψει έναν νόμο παροχής υπηρεσιών (εφεξής - ο νόμος).

2. ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.1. Η τιμή αυτής της συμφωνίας είναι 950,00 (εννιακόσια πενήντα ρούβλια 00 kopecks) ρούβλια για κάθε Αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18%).

2.2 Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον Πελάτη σε μηνιαία βάση με κατάθεση χρημάτων στο ταμείο του Αναδόχου ή με μεταφορά χρημάτων στον τρεχούμενο λογαριασμό του Αναδόχου.

2.3. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα κάθε μήνα μετά τον μήνα διακανονισμού, με κατάθεση χρημάτων στο ταμείο του Αναδόχου ή με μεταφορά χρημάτων στον τρεχούμενο λογαριασμό του Αναδόχου.

2.4. Εάν ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, οι υπηρεσίες πληρώνονται εξ ολοκλήρου.

2.5. Το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν περιλαμβάνει το κόστος πρόσθετων υπηρεσιών στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και άμεση επισκευή του UUTE, το κόστος των υλικών και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του UUTE.

2.6. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο που αναφέρονται στη ρήτρα 2.4 της παρούσας Σύμβασης πληρώνονται από τον Πελάτη εντός 3 τραπεζικών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του Νόμου.

2.7. Εάν καταστεί αναγκαία η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, η πληρωμή υλικών και τεχνικών μέσων που δεν προβλέπονται στην εκτίμηση, το συνολικό κόστος των υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει, για το οποίο καταρτίζεται πρόσθετη συμφωνία.

2.8. Σε περίπτωση τερματισμού της παροχής υπηρεσιών βάσει της παρούσας συμφωνίας με συμφωνία των Μερών ή με υπαιτιότητα του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο για το πραγματικό κόστος που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες Πράξεις.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί μηνιαία συντήρηση του UUTE έως την 25η ημέρα κάθε μήνα.

3.2. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης UUTE επισημοποιείται με Νόμο, ο οποίος καταρτίζεται το αργότερο την 5η (πέμπτη) ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον διακανονισμό.

3.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποδεχτεί τις υπηρεσίες που παρέχονται με την υπογραφή του Νόμου την ημέρα ολοκλήρωσης της παροχής τους στον Πελάτη.

3.4. Οι απαιτήσεις προς τον Ανάδοχο μπορούν να υποβληθούν από τον Πελάτη εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του Νόμου. Εάν ο Πελάτης αρνείται να υπογράψει τον Νόμο χωρίς γραπτή αιτιολόγηση για την άρνηση εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έγιναν δεκτές από τον Πελάτη χωρίς σχόλιο, δεν υπάρχουν αξιώσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1. Ο ΕΡΓΟΛΟΓΟΣ υποχρεούται:

4.1.1. Εξασφαλίστε την παροχή υπηρεσιών στο ποσό που προβλέπεται στη ρήτρα 1.1., Ρήτρα 1.2 της παρούσας Συμφωνίας, κατάλληλης ποιότητας και εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

4.1.2. Με τη λήψη από τον Πελάτη ειδοποίησης για δυσλειτουργίες στη λειτουργία του UUTE, διασφαλίστε την άφιξη ειδικών εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης αυτής της ειδοποίησης.

4.1.3. Ενημερώστε τον Πελάτη εάν προκύψουν συνθήκες που επιβραδύνουν την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών ή καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω συνέχιση της εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών).

4.2. Ο ΕΡΓΟΛΟΓΟΣ έχει το δικαίωμα:

4.2.1. Καθορίστε ανεξάρτητα τον αριθμό των ειδικών που είναι απαραίτητοι για την παροχή υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα της εργασίας τους, καθώς και να τους παρέχετε όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία και τεχνικά μέσα.

4.2.2. Εάν είναι απαραίτητο, εμπλέξτε τρίτα μέρη στην εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.

4.2.3. Αφού προειδοποιήσετε τον Πελάτη, να μην αρχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή να αναστείλει την εφαρμογή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αποτυχία του Πελάτη να παράσχει αντίγραφα της απαιτούμενης τεχνικής τεκμηρίωσης (σχεδιασμός και εκτελεστική τεκμηρίωση για UUTE, τεχνικό διαβατήριο UUTE) ·

Αποτυχία του Πελάτη να παράσχει απρόσκοπτη πρόσβαση στη Διευκόλυνση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

Έλλειψη πρόβλεψης από τον Πελάτη για την προστασία της UUTE από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο έργο της από τρίτους.

Παραβίαση από τον πελάτη των προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται στο τμήμα 2 της παρούσας συμφωνίας ·

Εντοπισμός της τεχνικής αδυναμίας περαιτέρω παροχής υπηρεσιών που προέκυψε λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη.

4.2.4. Απαιτήστε πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

4.3 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται:

4.3.1. Παρέχετε στον Ανάδοχο απρόσκοπτη πρόσβαση στο Αντικείμενο οχημάτων, μηχανισμών και ειδικών του Αναδόχου, δυνατότητα μεταφοράς των απαραίτητων εργαλείων, αξεσουάρ και τεχνικών μέσων της UUTE.

4.3.2. Παρέχετε στον Ανάδοχο την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση για το UUTE (σχεδιασμός και ενσωματωμένη τεκμηρίωση, διαβατήρια για όργανα μέτρησης).

4.3.3. Εξασφαλίστε την αξιοπιστία του τροφοδοτικού UUTE, καθώς και την κατάλληλη προστασία του UUTE από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβολές στη λειτουργία του.

4.3.4. Εξασφαλίστε αφύγρανση (σε περίπτωση πλημμύρας) και σωστή υγειονομική κατάσταση στον χώρο εργασίας, χωρίς προβλήματα των χώρων του χώρου εργασίας.

4.3.5. Αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του UUTE, που καθορίζονται στο τεχνικό διαβατήριο και τις οδηγίες λειτουργίας του μετρητή.

4.3.6. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας 4.3.1. της παρούσας Συμφωνίας να πληρώσει για την επανειλημμένη αποχώρηση των ειδικών του Αναδόχου σε ξεχωριστό λογαριασμό πέραν του κόστους των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία

4.3.7. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του UUTE λόγω μη συμμόρφωσης από τον Πελάτη με τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του που καθορίζονται στο τεχνικό διαβατήριο και τις οδηγίες λειτουργίας, το κόστος των εργασιών επισκευής και αποκατάστασης καταβάλλεται από τον Πελάτη σε ξεχωριστό τιμολόγιο που υπερβαίνει το κόστος των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

4.3.8. Εξασφαλίστε την ασφάλεια του UUTE και την ακεραιότητα των σφραγίδων του οργανισμού παροχής θερμότητας και του κατασκευαστή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας και ανίχνευσης παραβίασης των σφραγίδων, το κόστος των εργασιών επισκευής και αποκατάστασης σε σχέση με αυτόν τον εξοπλισμό καταβάλλεται από τον Πελάτη σε ξεχωριστό τιμολόγιο πέραν του κόστους των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.

4.3.9. Ενημερώστε τον Ανάδοχο σχετικά εντός 3 (τριών) ημερών από τη στιγμή της ανίχνευσης δυσλειτουργιών στη λειτουργία του UUTE.

4.3.10. Ενημερώστε αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως για τις αλλαγές που έχουν συμβεί ή πρόκειται να γίνουν σχετικά με:

Η κατάσταση των δικτύων και του εξοπλισμού λήψης ισχύος του Πελάτη, που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο, καθώς και τη λειτουργία του UUTE.

Αλλαγές στην ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τραπεζικά στοιχεία του Πελάτη,

Αποξένωση, μεταβίβαση ιδιοκτησίας, δικαιώματα χρήσης, παραγγελίες UUTE.

Αναδιοργάνωση, εκκαθάριση και άλλες παρόμοιες περιστάσεις που συνεπάγονται σημαντική αλλαγή στις συνθήκες από τις οποίες προχώρησαν τα μέρη κατά τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας.

4.3.11. Μην εξοπλίσετε εκ νέου συστήματα εσωτερικής παροχής θερμότητας χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον Ανάδοχο.

4.3.12. Αποδεχτείτε τα αποτελέσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας και πληρώστε για αυτά.

4.4 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα:

4.4.1. Να παρακολουθεί την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο βάσει της παρούσας συμφωνίας χωρίς να παρεμβαίνει στις επιχειρησιακές και οικονομικές δραστηριότητες του Αναδόχου.

4.4.2. Υποβάλετε αξιώσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του Νόμου περί παροχής υπηρεσιών.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

5.1 Τα μέρη είναι υπεύθυνα για τη μη εκπλήρωση ή την ακατάλληλη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

5.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, παρέχοντας στο άλλο μέρος κάθε δυνατή βοήθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συμφωνίας.

5.3. Εάν ο Πελάτης δεν πληρώσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εντός 2 (δύο) ημερολογιακών μηνών, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή υπηρεσιών βάσει της παρούσας Σύμβασης έως ότου ο Πελάτης εξοφλήσει πλήρως την οφειλή, ειδοποιώντας τον Πελάτη τουλάχιστον 10 (δέκα) ημερολόγιο ημέρες πριν από την ημερομηνία αναστολής της παροχής.

5.4 Η επανέναρξη της παροχής υπηρεσιών πραγματοποιείται εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πλήρους εξόφλησης του χρέους από τον Πελάτη. Η ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες της αναστολής της παροχής υπηρεσιών βαρύνει τον Πελάτη.

5.5 Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, τότε ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν την καταβολή ποινής ύψους 0,1 (μηδέν σημείο ένα) τοις εκατό του συνολικού κόστους των υπηρεσιών που ορίζεται στο σημείο 2.1. της παρούσας Συμφωνίας, για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

5.6 Για παραβίαση των όρων πληρωμής βάσει της Συμφωνίας, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πελάτη την καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 0,1 (μηδενικό ένα δέκατο)% της πληρωμής που δεν έγινε εγκαίρως βάσει της Σύμβασης, για κάθε μέρα καθυστέρησης.

5.7. Η πληρωμή ή η παρακράτηση κατάσχεσης (τόκων) δεν απαλλάσσει τα Μέρη από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

5.8 Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μερική ή πλήρη παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εάν ήταν αποτέλεσμα περιστάσεων ανωτέρας βίας.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΥΣΗΣ

6.1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που υπογράφεται και από τα δύο Μέρη και ισχύει έως _____________________________________.

6.2. Η συμφωνία θεωρείται ότι έχει παραταθεί για το επόμενο έτος, εάν τουλάχιστον 1 (ένας) μήνας πριν από τη λήξη της συμφωνίας δεν υπάρχει γραπτή δήλωση από ένα από τα μέρη για να αρνηθεί ή να αναθεωρήσει την παρούσα συμφωνία.

6.3. Όλες οι διαφορές και διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών.

6.4 Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία επί αμφισβητούμενων ζητημάτων, οι διαφορές επιλύονται από τις δικαστικές αρχές της περιοχής Καλίνινγκραντ.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Όλες οι αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία ισχύουν μόνο εάν γίνουν γραπτώς και υπογραφούν και από τα δύο Μέρη.

7.2. Το μέρος που αποφάσισε να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία πρέπει να στείλει γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία στο άλλο μέρος το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της Συμφωνίας.

7.3. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης, εντός 5 (πέντε) τραπεζικών ημερών από τη στιγμή που ο Ανάδοχος λαμβάνει ειδοποίηση τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, πληρώνει τον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ημερομηνία λήξης της παρούσας Σύμβασης.

7.4 Η παρούσα συμφωνία υπογράφεται σε 2 (δύο) αντίγραφα με την ίδια νομική ισχύ, ένα αντίγραφο για καθένα από τα μέρη.

7.5 Όλα τα προσαρτήματα, προσθήκες και άλλες συμφωνίες της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

7.6 Με την υπογραφή αυτής της Συμφωνίας, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι, πριν από την υπογραφή αυτής της Συμφωνίας, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τα είδη και τα χαρακτηριστικά της, τα οποία του επιτρέπουν να κάνει μια αντικειμενική επιλογή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι σαφείς στον Πελάτη και εξηγούνται πριν από την υπογραφή της.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ