Apytikslis sutartinis vandens suvartojimo išlaikymas. Mėginio sutartis dėl priežiūros

Apytikslis sutartinis vandens suvartojimo išlaikymas. Mėginio sutartis dėl priežiūros
Apytikslis sutartinis vandens suvartojimo išlaikymas. Mėginio sutartis dėl priežiūros
30.09.2019

Sutartis Nr. 182016.

užsakymo vykdymą

Federalinė biudžeto sveikatos institucija "________",toliau - Klientas, atstovaujamas _________, veikiantis remiantis prokuroro padėtimi ir galia Nr. ___________, ir ribotos atsakomybės bendrovė "______________, vadinama" rangovu ", atstovaujama Generalinis direktorius Eliseeva Aleksandras Gennadevich, veikdamas remiantis Chartija, kartu čia, "Šalys" ir kiekvienas atskirai, remiantis vieningos Komisijos sprendimu Nr 3160987181-01 iš "gegužės 30 d sprendimu ", 2016 m. Sudarė šį Susitarimą dėl: \\ t

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Klientas patikėjo, o rangovas prisiima įsipareigojimus teikti paslaugas, skirtą terminės energijos apskaitos vietų aptarnavimui, remontui ir tikrinimui, esančiame adresu: Maskva, Krasnogvardeisky bulvaras, Name 17, P.1 kiekis ir diapazone nurodyta Teikiamos specifikacijos paslaugos (šio Susitarimo 1 priedėlis), kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis (toliau - tiekiamų paslaugų specifikacija), per nustatytus terminus, nustatytus teikimo grafike (2 priedėlis iki 2 iki Šis susitarimas), kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis (toliau teikti paslaugas) ir technines specifikacijas (šio Susitarimo 5 priedėlis), kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

1.2. Paslaugų teikimą atlieka pajėgos ir menininko sąskaita kliento nurodytomis vietomis.

1.3. Klientas teikia mokėjimą už paslaugas pagal sutartį, formą ir sumą.

2 straipsnis. Sutarties kaina ir skaičiavimų tvarka

2.1. Sutarties kaina yra 60 840,00 (šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt) rublių 00 (nulis nulis) Kopeikai, įskaitant 18%, 9,280,68 (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt) rublių 68 (šešiasdešimt aštuoni) Kopeikai (toliau - sutarties kaina).

2.2. Sutarties kaina apima visas visų paslaugų (ir susijusių paslaugų) išlaidas, kurias klientas moka rangovui už visišką rangovo vykdymą pagal sutartį (ir susijusių paslaugų teikimą) pagal sutartį.

2.3. Pakuotės, pakrovimo ir iškrovimo išlaidos, kėlimo, transportavimo išlaidos, pakuotės medžiagos valymo ir eksportuojančios išlaidos, išskyrus individualius muitinės formalumus ir draudimą, įtrauktą į sutarties kainą.

2.4. Mokėjimas pagal Susitarimą atliekamas mokėjimų grynaisiais pinigais, pervedant lėšas Klientui iki meno vykdomosios sąskaitos. 13 šio susitarimo.

Jei pasikeičia savo einamosios sąskaitos atveju, rangovas turi būti įpareigotas per 1 (vieną) darbo dienos raštu pranešti apie tai klientui nurodant naujų išsamią informaciją apie einamosios sąskaitos nuorodą. Priešingu atveju, visos rizikos, susijusios su lėšų perdavimu klientui už šiame Susitarime nurodytą rangovo sąskaitą, yra rangovas.

2.5. Kliento įsipareigojimai sumokėti sutarties kainą laikomi įvykdytais nuo lėšų nurašymo į sutarties kainos sumą nuo Kliento banko sąskaitos nurodytos mene. 13 šio susitarimo.

2.6. Sutarties išlaidas sudaro klientas, remdamasi tinkamai papuošti ir pasirašė abiejų Šalių priėmimo ir paslaugų priėmimo aktas pagal šio Susitarimo 4.13 punktą per 5 penkias banko dienas nuo sąskaitos indėlio dienos pagal sutartį.

3 straipsnis Paslaugų teikimo sąlygos (prekės)

3.1. Kaip dalis šio Susitarimo vykdymo, paslaugų teikimas klientui atliekamas pagal paslaugų teikimo tvarkaraštį (šio Susitarimo Nr. 2 priedėlis), kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

3.2. Kartu su šio Susitarimo pasirašymu šalys privalo pasirašyti paslaugų teikimo diagramą.

3.3. Vykdymo terminas pagal savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą visiškai iki "31" 2017 m gegužės mėn.

4 straipsnis. Paslaugų priėmimo tvarka (prekės)

4.1. Priėmimo paslaugų ir kokybės yra pagaminti taip, kaip nustatyta Valstybės politikos pavedimų Ministrų Ministrų Tarybai TSRS instrukcijose:

- "dėl gamybos ir technologijų produktų ir vartojimo prekių priėmimo tvarka" Nr. P-7 1966 m. Balandžio 25 d.

- "gamybos ir techninių tikslų bei vartojimo prekių gamybos ir vartojimo prekių gamybos procedūra" Nr. P-6 1965 m. Birželio 6 d.

4.2. Rangovas privalo lydėti tikslią laiką ir pristatymo su klientu data (jei pastaroji nėra įrašyta į nuostatų grafiką (2 priedėlis iki šio Susitarimo).

4.3. Atlikėjas teikia paslaugas klientui su savo transporto priemone arba įtraukiant trečiųjų šalių vežimą savo sąskaita. Visų pakrovimo ir iškrovimo darbų tipai, kėlimo ant grindų, įskaitant darbą su kėlimo įrenginių naudojimu, rangovas atlieka su savo techninėmis priemonėmis arba savo sąskaita.

4.4. Rangovo teikiamos paslaugos klientui turi atitikti šio Susitarimo Nr. 3 priedėlyje nurodytas technines specifikacijas, kurios yra neatskiriama šio Susitarimo ir techninio tikslo (šio Susitarimo Nr. 5 priedėlio), kuri yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

4.5. Pakuočių ir ženklinimo paslaugos turi atitikti GOST reikalavimus ir importo paslaugų pakuotę ir ženklinimą - tarptautinius pakavimo standartus.

4.6. Žymėjimo paslaugos turėtų būti: produkto pavadinimas, gamintojo pavadinimas, teisinis adresas gamintojo, išleidimo datos ir garantinio aptarnavimo tarnavimo laiką.

4.7. Pakuotės žymėjimas turėtų griežtai suderinti paslaugų ženklinimą.

4.8. Pakuotė turėtų užtikrinti paslaugų saugumą transportavimo ir pakrovimo ir iškrovimo operacijose į galutinę veiklos vietą.

4.9. Pakuotės valymą ir pašalinimą gamina menininko pajėgos paslaugų teikimo dieną arba jo sąskaita.

4.10. Pristatymo dieną rangovas privalo perduoti originalias sąskaitas ir sąskaitas faktūras klientui, priėmimo ir perdavimo sertifikatą, sudarytą pagal šio Susitarimo Nr. 4 priedėlio formą, kurią pasirašo rangovas, dviem egzemplioriais, sertifikatuose , privaloma tokio tipo paslaugai ir kiti dokumentai, patvirtinantys paslaugų kokybę, dekoruotas pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

4.11. Atsižvelgiant į prastos kokybės paslaugas, rangovas turi laisvai panaikinti trūkumus per 3 (tris) dienas nuo jų pareiškimo dienos arba kompensuoti kliento išlaidas pašalinti paslaugų trūkumus.

Atsižvelgiant į didelį pažeidimą kokybės reikalavimus atveju, rangovas turi nustatyti šiuos pažeidimus per 2 (dvi) dienas.

4.12. Atsižvelgiant į nesantruktūrings paslaugų teikimo atveju, rangovas privalo užpildyti paslaugas per 1 (vieną) dieną nuo tokio ieškinio pateikimo dienos.

4.13. Pagal paslaugų priėmimo rezultatus (ir susijusias paslaugas), jei yra šio Susitarimo 4.10 punkte nurodytų dokumentų ir, jei nėra pretenzijų dėl paslaugų kokybės, kiekio, asortimento, išsamumo ir kitų paslaugų (ir susijusių paslaugų ), klientas pasirašo priėmimo ir paslaugų perdavimo 2 (dvi) kopijas ir perduoda vieną atvejį pagal rangovas.

5 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Klientas turi teisę:

5.1.1. Reikalauti iš tinkamo įsipareigojimų vykdytojo atlikėjo pagal sutarties sąlygas ir visas jos paraiškas.

5.1.2. Reikalauti iš rangovo su tinkamai dekoruotus dokumentus, nurodytus 1 straipsnyje. 4 susitarimai, patvirtinantys įsipareigojimų vykdymą pagal sutarties sąlygas.

5.1.3. Rangovo prašymas dėl rangovo vykdymo pažangos ir valstybės pagal šį Susitarimą.

5.1.4. Įgyvendinti paslaugų užsakymą ir laiką.

5.1.5. Norėdami patikrinti, kokių paslaugų teikiamų paslaugų kokybę pritraukti nepriklausomiems ekspertams, kurių pasirinkimas atliekamas federalinio įstatymo nustatyta tvarka.

5.1.6. Siekiant nurodyti teikiamų paslaugų trūkumus, įskaitant kiekius, šių paslaugų diapazoną, išsamumą ir vertę, atsižvelgiant į įgaliotų kontrolės įstaigų atliktų lėšų naudojimo patikrinimų rezultatus.

5.2. Klientas privalo:

5.2.1. Laiku laiku priimti ir mokėti už paslaugas pagal sutarties sąlygas.

5.2.2. Jei nevykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju dėl šio Susitarimo nustatytų įsipareigojimų kaltės ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamos teisės reikalauti iš rangovo reikalauti sumokėti baudą (sankcijos, nuobaudos) Siunčiant pranešimą rangovui sumokėti sankcijų sumas (nuobaudas) savanoriškai.

5.2.3. Jei rangovas nesumokėtų savanoriškai, bausmės sumos (sankcijos, nuobaudos), numatytos šiame Susitarime (sankcijos).

5.2.4. Aptariant įgaliotam kontrolės įstaigoms, susijusią su paslaugų teikėjų skaičiaus, diapazono, išsamumo ir vertės nenuoseklumu, sutarties sąlygos kviečia įgaliotiems atstovams teikti teikiamų paslaugų paaiškinimus.

5.3. Menininkas turi teisę:

5.3.1. Reikalauti pasirašyti pagal šio Susitarimo dėl šio Susitarimo dėl šio Susitarimo dėl šio Susitarimo Kliento.

5.3.2. Reikalauti laiku sumokėti už teikiamas paslaugas pagal meną. 2 sutartys.

5.3.3. Kliento prašymas teikti paaiškinimus ir paaiškinimus dėl paslaugų teikimo pagal šį Susitarimą.

5.4. Rangovas privalo:

5.4.1. Laiku ir tinkamai teikia paslaugas pagal sutarties sąlygas ir visas jos paraiškas.

5.4.2. Pateikite klientui apie paslaugų kilmės šalies deklaraciją ir (arba) dokumentus, patvirtinančius, kad prekės yra atliekamos Rusijos Federacijos teritorijoje, jei tokio dokumento buvimas yra numatytas pagal Rusijos Federacijos ir tokių dokumentų teisės aktus Pagal Rusijos Federacijos teisės aktus perkeliami kartu su prekėmis.

5.4.3. Pateikti kliento prašymą per nurodytą šioje užklausoje, informacija apie įsipareigojimų įgyvendinimą pagal šį Susitarimą.

5.4.4. Pateikti kliento informaciją apie savo faktinės vietos keitimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo pakeitimo dienos. Jei nesilaikoma termino, kaip pakeisti adresą į faktinę rangovo vietą, bus atsižvelgta į šį Susitarimą nurodytą adresą.

5.4.5. Atlikti kitus įsipareigojimus, nustatytus pagal galiojančius teisės aktus ir sutartį.

5.5. Rangovas garantuoja, kad šio Susitarimo sudarymo metu:

5.5.1. Nėra jokios likvidavimo procedūros, arbitražo teismo sprendimas nepripažįsta su bankrutu ir konkurencingos gamybos pradžios, veikla nėra sustabdyta administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, taip pat sumos Skolos apie sukauptus mokesčius, mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus į bet kokio lygio ar valstybės ekstrabudetines lėšas per pastaruosius kalendorinius metus neviršija 25% balanso vertės turto pagal finansines ataskaitas už paskutinį užbaigtą ataskaitinį laikotarpį.

5.5.2. Neužkrauta su turto pobūdžio įsipareigojimais, kurie gali užkirsti kelią įsipareigojimų vykdymui pagal šį Susitarimą.

5.5.3. Per pastaruosius dvejus metus nepažeidė sutartinių įsipareigojimų ir nesukėlė žalos (ar atmestos pažeistos) panašiems susitarimams.

6 straipsnis. Garantijos

6.1. Rangovas garantuoja kokybę ir saugumą teikiamų pagal dabartinius standartus, patvirtintus šio tipo paslaugų tipo ir sertifikatų, kurie yra reikalingi šios rūšies pagal dabartinius Rusijos teisės aktus tipo prieinamumą.

Jei Rusijos Federacijos teisės aktai asmenims, vykdantiems sutarties sąlygas, buvo nustatytas reikalavimas privalomai narystei savireguliavimo organizacijose, rangovas privalo užtikrinti patvirtinančių dokumentų prieinamumą jos reikalavimo laikymasis per visą sutarties laikotarpį.

6.2. Pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti Rusijos Federacijoje nustatytus valstybės standartus, techninius reglamentus ar specifikacijas tiekiamų paslaugų ir šio Susitarimo reikalavimus, išdėstytus techninių charakteristikų (techninių specifikacijų) kokybę, nustatoma, kai Maskvos miesto pavedimas.

6.3. Rangovas teikia kokybės garantiją pagal šio tipo paslaugų reguliavimo dokumentus.

Pateiktų paslaugų garantijos laikotarpis nustatomas techninėse charakteristikose (šio Susitarimo Nr. 3 priedas).

Kokybės užtikrinimo buvimas yra sertifikuotas išduodant garantijų sukabinimo (sertifikatą) arba atitinkamo atvykimo priklausomybę.

7 straipsnis. Šalių atsakomybė

7.1. Nesilaikant ar netinkamai atlikti savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, šalys yra atsakingos pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus.

7.2. Jei vėluojama atlikti įsipareigojimus dėl sutarties sumokėti sutarties kainą, rangovas turi teisę reikalauti, kad klientas mokėtų baudą. Bausmė mokama už kiekvieną vėlavimo pareigą sumokėti sutarties kainą, prasidedančią nuo tos dienos, kai galiojimo pabaigos datos nustatyta pagal šį Susitarimą dėl pareigos sumokėti už sutarties kainą įvykdymo. Tokios bausmės dydis yra įsisteigęs vienos trys šimtai veikiantys dėl Rusijos Federacijos centrinio banko baudos normos mokėjimo dieną dėl sutarties kainos.

7.3. Jei vėluojama vykdyti savo įsipareigojimus teikti paslaugas viename ar kitu pristatymo laikotarpiu, nustatytu pristatymo grafike (šio Susitarimo 2 priedas), rangovas privalo per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo iš kliento sumokėti bausmę 0,3 (trejų dešimtosios) procentų, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų, nuo paslaugų kainos, kurios turi būti pristatytos atitinkamu laikotarpiu, už kiekvieną vėlavimą įvykdant Pareiga teikti paslaugas atitinkamu pristatymo laikotarpiu, pradedant nuo dienos po galiojimo dienos, nustatyto pristatymo grafiku.

7.4. Atsižvelgiant į prastos kokybės paslaugas, rangovas privalo per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo gavęs atitinkamą pranešimą iš Kliento sumokėti baudą 0,3 (trys dešimtosios) procentų, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų, nuo teikiamų paslaugų vertės pagal teikiamų paslaugų specifikaciją (šio Susitarimo 1 priedėlis), už kiekvieną dieną nuo tokio pranešimo rangovo, kuriame yra reikalavimas laisvai panaikinti paslaugų trūkumus (arba grąžinant paslaugas, pašalinti žemos kokybės paslaugas, geros kokybės paslaugas), kol vykdomasis vykdomasis vykdymas vykdomas pagal atitinkamą pareigą (panaikinant trūkumus Nepakankamos kokybės / priėmimo į Kliento banko sąskaitą paslaugos, jo sąnaudų suma, skirta pašalinti paslaugų trūkumus / priėmimą apie aukštos kokybės paslaugas, teikiamas netinkamos kokybės paslaugas).

7.5. Be nesantruktūrizavimo paslaugų pasiūla, rangovas privalo per 5 (penkias) banko darbo dienas po to, gavęs atitinkamą pranešimą iš Kliento sumokėti baudą 0,3 (trys dešimtosios) procentų, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt procentų) nuo tokių paslaugų kainos kiekvienai dienai nuo rangovo krypties datos, reikalavimo reikalavimai paslaugų prieš atitinkamos pareigos įvykdymą (remiamos paslaugos / priėmimo pagal paslaugas teikiamų paslaugų su nesuderinamomis paslaugomis).

7.6. Sutarties nutraukimo atveju Šalių susitarimu, susijusiu su netinkamu rangovo vykdymu dėl savo įsipareigojimų, pastaroji per 5 (penkias) banko darbo dienas nuo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos moka klientui bausmė 30 (trisdešimt) procentų nepakankamų paslaugų sumos, numatytų Sutartyje.

7.7. Šio Susitarimo pusės atleidžiamos nuo bausmės mokėjimo (bauda, \u200b\u200bnuobaudos), jei jos įrodo, kad atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo procesas įvyko dėl neįveikiamos jėgos ar kitos šalies kaltės.

7.8. Atsakomybė už Rusijos Federacijos pateiktų dokumentų Federacijos teisės aktų atsakomybę ir laikymąsi.

7.9. Įgyvendinus įgaliotasis kontrolės įstaigas, susijusias su paslaugų teikimu ir (arba) pervertinti savo vertę, rangovas grąžina pernelyg mokamas lėšas klientui.

8 straipsnis. Sutarties nutraukimo procedūra

8.1. Šis susitarimas gali būti nutrauktas:

Šalių susitarimu;

Teisingai.

8.2. Klientas turi teisę kreiptis į Teisingumo Teismui nustatytą būdu su nutraukti šį Susitarimą šiais atvejais:

8.2.1. Labai pažeidžiant sutartį pagal sutartį.

8.2.2. Jei vėluojama teikti paslaugas daugiau nei 2 (dviem) dienomis.

8.2.3. Tuo atveju, jei tai yra informacijos pateikta rangovo pateiktus dokumentus pagal šio Susitarimo preambulėje nurodytą pavedimą.

8.2.4. Atsižvelgiant į rangovo panaikinimo procedūrą - juridinis asmuo arba arbitražo teismo sprendimų dėl rangovo pripažinimo su bankrutavimu ir dėl konkurencingos gamybos pradžios.

8.2.5. Įstatymo dėl dailininko veiklos sustabdymo būdu nustatyta administracinių teisės pažeidimų Rusijos Federacijos kodekso atveju.

8.2.6. Jei rangovas turi skolą apie sukauptus mokesčius, mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus bet kokio lygio ar valstybės ekstrabudetinių lėšų biudžetams per pastaruosius kalendorinius metus, kurių suma viršija 25% (dvidešimt penki procentai) balanso vertės Rangovo turtas pagal paskutinio baigtinio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, su sąlyga, kad rangovas nepatenka į šios skolos buvimą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

8.4. Šalis, kuriai pasiūlymas nutraukti sutartį Šalių susitarimu turėtų pateikti raštišką atsakymą dėl nuopelnų ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo gavimo dienos.

8.5. Sutarties nutraukimą padarė Šalys pasirašydamas atitinkamą nutraukimo sutartį.

8.6. Nutraukus šį Susitarimą dėl bet kurios Šalių iniciatyva, Šalys suderinamos skaičiavimais, kuriuos patvirtino paslaugų teikėjo perduotos paslaugos (prekės).

9 straipsnis. Force majeure aplinkybės

9.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą pagal šį Susitarimą, jei tai buvo dėl force majeure aplinkybių, būtent: potvyniai, ugnis, žemės drebėjimas, sabotažas, sabotažas, teisės aktų pakeitimai Tai trukdo tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, taip pat kitomis įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta procedūra, kuri atsirado po šio Susitarimo sudarymo ir tiesiogiai paveikė savo įsipareigojimų šalių šalis ir kurios buvo šalys negali numatyti ir užkirsti kelią.

9.2. Atliekant tokias aplinkybes, už šio Susitarimo įsipareigojimų įvykdymo terminas yra koreguojamas proporcingai tam tikrų aplinkybių aplinkybių metu, nes šios aplinkybės gerokai paveikia šio Susitarimo vykdymą laiku.

9.3. Šalis, kuriai tinkamas įsipareigojimų įvykdymas buvo neįmanomas dėl force majeure aplinkybių atsiradimo, yra įpareigotas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių pranešti apie kitą jų atsiradimo pusę, formą ir galimą laikotarpį Veiksmas.

9.4. Jei šio Susitarimo 10.1 punkte nurodytos aplinkybės truks daugiau kaip 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo atitinkamo pranešimo dienos, kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti šį Susitarimą be žalos atlyginimo, susijusio su pradžia tokių aplinkybių.

10 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Jei bet kokių prieštaravimų, pretenzijų ir nesutarimų, taip pat ginčai, susiję su šio Susitarimo vykdymu, Šalys imasi

pastangos išspręsti tokias prieštaravimus, pretenzijas ir nesutarimus savanoriškai su bendro ginčų sprendimo protokolo dizainu.

10.2. Visi pasiekiami susitarimai yra parengti papildomų susitarimų pasirašė šalių ir pritvirtinti pagal plombas forma forma.

10.3. Prieš perduodant ginčą į Maskvos miesto arbitražo teismo leidimą, Šalys imsis priemonių, kad išspręs ją iš reikalavimo.

10.3.1. Planavimas turėtų būti nukreiptas raštu. Pagal gautą pretenziją, šalis turi pateikti raštišką atsaką į nuopelnus ne vėliau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. Paliekant pretenziją be atsakymo per terminą reiškia pretenzijų reikalavimų pripažinimą.

10.3.2. Reikalavimai turėtų būti nurodyta: pavadinimas, pašto adresas ir detalės organizacijos (institucijų, įmonių) pateikė pretenziją; Organizacijos (įstaigų, įmonių) pavadinimas, pašto adresas ir išsami informacija, kuria siekiama pateikti pretenziją.

10.3.3. Jei reikalavimams taikomas piniginis vertinimas - reikalavimas nurodomas reikalavimo ir visiško bei pagrįsto apskaičiavimo.

10.3.4. Patvirtinant pretenzijas, teiginiai turi būti taikomi tinkamai dekoruoti ir sertifikuoti būtini dokumentai arba iš jų išleidimas.

Pretenzijos gali būti nurodyta kita informacija, kurią teigia ieškovės duomenimis, prisidės prie greitesnio ir tinkamo nagrinėjimo, objektyvaus ginčo sprendimo.

10.4. Jei įsipareigojimų šalys nevykdo įsipareigojimų ir nepriimtinų susitarimų, Maskvos arbitražo teisme leidžiama ginčams pagal šį Susitarimą.

11 straipsnis. Sutarties keitimo galiojimo terminas

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki "31" 2017 m. Gegužės mėn

11.2. Šalių įsipareigojimai nevykdytų iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos datos, nurodytos Susitarimo 12.1 punkte, yra visiškai vykdomi.

11.3. Sutartis turi būti užregistruotas pagal sutarties registrą per 3 (tris) darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos abiejų Šalių dienos.

11.4. Šio Susitarimo pakeitimas ir pridėjimas yra įmanomas šalių sutikimu. Visi pakeitimai ir papildymai atliekami raštu pasirašydami šalis su papildomais susitarimais su susitarimu. Papildomi susitarimai su sutartimi yra jos neatskiriama dalis ir įsigalioja nuo to momento, kai jie pasirašo Šalių. Papildomi susitarimai su susitarimu yra registruojami sutarčių registre Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

12 straipsnis Kitos sąlygos

12.1. Visi pranešimai apie Šalis, susijusią su šio Susitarimo vykdymu, siunčiami raštu paštu registruotu laišku į faktinį adresą nurodytos meno. 14 šio Susitarimo arba naudojant faksimilinį el. Laišką su vėlesne originalo teikimu. Pranešimų krypties atveju naudojant paštą, pranešimai laikomi gautais faktinio gavimo dieną, patvirtinta pašto ženklu. Jei pranešimai siunčiami faksimiliniu ir el. Paštu, pranešimai laikomi gautais jų išsiuntimo dieną.

12.2. Sutartis sudaroma 2 (dviem) kopijomis, po vieną kiekvienai šalims, turinčioms tą pačią teisinę galią.

12.3. Iš viso, kuri nėra numatyta šiame Susitarime, Šalys vadovaujasi dabartiniais Rusijos Federacijos teisės aktais.

12.4. Nepriklausomos sutarties dalys yra: 1 priedėlis "Pateiktų prekių specifikacija", 2 priedėlis "Paslaugų tvarkaraštis", 3 priedėlis "Paslaugų techninė specifikacija", 4 priedėlis "ACT forma" priėmimo paslaugų ", priedas Nr 5" Techninė užduotis ".

12.5. Iš įvykdymą, numatytą šiame Susitarime Kliento ir paslaugų teikėjo įvykdymas, yra dėl informacijos registravimo dėl į sutarčių registre, kurį šios galiojančios reguliavimo teisės aktų Maskvos miesto nustatyta tvarka sutarties vykdymo pagrindas .

13 straipsnis. Šalių adresai, detalės ir parašai

1 priedėlis Nr. 1.

prie sutarties

Specifikacija

Teikiamos paslaugos

vardas
Paslaugos

Vienetai. keisti

Kaina už vieną.
rubliuose.
(Atsižvelgiant į PVM)

Skaičius

Sumą rubliuose.
(Atsižvelgiant į PVM)

PVM suma
rubliuose.

IWTE šilumos energijos apskaitos vietų priežiūra, taisymas ir tikrinimas per metus:

  • Šalinama parodymus iš Uwe prietaisų, perduoti juos ir sertifikatus apie šilumos energijos mėnesio šilumos tiekimo organizavimo 1 kiekvieno mėnesio dieną, skaičių;

Mazgas

60 840 ,00

60 840 ,00

9 280,68

Iš viso. \\ T

60 840 ,00

60 840 ,00

9 280,68

Klientų vykdomoji valdžia:

MP. MP.

2 priedėlis.

prie sutarties

Tvarkaraštis paslaugų teikimas

P / P

Paslaugų sąrašas

Vykdymo laikotarpis. \\ T
Paslaugos

Pastaba

kartą per savaitę

kartą per mėnesį

Atstovaujant kliento interesams šilumos tiekimo organizacijoje, teikiant mėnesines ataskaitas apie UWE bandymų elektroninius spaudinius, abipusiai gyvenvietėms už įgytą šilumą.

su bet kokiu poreikiu

Pagal planą

Pagal patikrinimo laikotarpį

Vasara Žiema

savaitai

Kiekvieną mėnesį

Klientų vykdomoji valdžia:

____________________ ____________________

MP. MP.

3 priedėlis.

prie sutarties

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Teikiamos paslaugos

P / P.

Paslaugų sąrašas

Laikytis veikimo
I standartai I.
Reguliavimo techninis. \\ T
Dokumentacija

Garantija. \\ T
Laikas

Visos paslaugos

Visos paslaugos teikiamos laikantis už inžinerinės įrangos šiluminių punktų priežiūra taisyklių, sukurta valstybė unitarinė įmonė "MosgorTeploh" pagal GOST 18322-73 "sistemos priežiūros ir remonto technologijos" reikalavimus, reikalavimus Tam tikrų tipų ir prietaisų veiklos dokumentacija

Klientų vykdomoji valdžia:

____________________ __________________

MP. MP.

4 priedėlis.

prie sutarties

FORMA

Priėmimo paslaugų aktas

maskva "___" _________ 20___

Federalinė biudžeto sveikatos priežiūros institucija ",toliau - Klientas ", asmuo, veikiantis remiantis 2014 m. Balandžio 14 d. 17 d. Padėtis ir įgaliojimais, ir ____________________________ (įmonės pavadinimas)

toliau vadinama "atlikėjas", atsižvelgiant į ____________________________________,

(Padėtis, pilnas vardas)

veikiantis remiantis _______________________________________,

(Chartija, pareigos, įgaliojimas)

kita vertus, šiame akte buvo šios akto: \\ t

1. Pagal Sutartį Nr. _________ nuo "____" _____________ 20__ (toliau - sutartis), rangovas įvykdė įsipareigojimus teikti paslaugas (ir susijusias paslaugas), būtent:

Paslaugų sąrašas

Vykdymo laikotarpis. \\ T
Paslaugos

Paslaugų teikimo datos

Priežiūra (iki 2)

kartą per savaitę

Priežiūra (iki 3)

kartą per mėnesį

Pašalinimas iš Uwe įrenginių, perduodant juos ir sertifikatus apie šilumos energijos kiekį šilumos tiekimo organizacijos

kas mėnesį, kiekvieno mėnesio diena

Atstovaujant kliento interesams šilumos tiekimo organizacijoje, teikiant mėnesines ataskaitas apie UWE bandymų elektroninius spaudinius, abipusiai gyvenvietėms už įgytą šilumą.

su bet kokiu poreikiu

Planuojamų ir ne planavimo remonto veikimas UWE

Pagal planą

Planuojamos ir nebrangios uee mininės vykdymas

Pagal valstybės kadenciją

"Uwe" veikimo nustatymas vasaros žiemos režimuose

Vasara Žiema

Skaičiuoklės ir pirminių įrenginių darbo kontrolė

savaitai

Šildymo sistemų ir karšto vandens naudojimo analizė

Kiekvieną mėnesį

2. Faktinė paslaugų kokybė (ir susijusios paslaugos) atitinka sutarties reikalavimus (nesilaikant):

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. Pirmiau minėtos paslaugos pagal sutartį turi būti atliekama "___" ____________ 20___, iš tikrųjų susitiko "____" __________ 20___

4. Paslaugų trūkumai (ir su jais susijusios paslaugos) Nustatyti / nenustatyti)

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. Sutarties rezultatai:

Praėjo: priimta:

Rangovo klientas

__________________________ ____________________

MP. M.

5 priedėlis.

prie sutarties

Techninė užduotis

suteikti šiluminės energijos apskaitos priežiūros, remonto ir priežiūros kompleksą

Ši techninė užduotis apibrėžia technines ir organizacines priemones, skirtas organizuoti techninės priežiūros, remonto ir techninės priežiūros šiluminės energijos apskaitos mazgų (Uwe), kurių suma įgyvendinimą, atsižvelgiant į techninės priežiūros, remonto ir Uwe taisyklių, esančių filialo teritorijoje, adresas: Maskva, Krasnogvardeysky Boulevard, namas 17, p. 1 Rangovas teikia sveikatai ir geros būklės visų sistemų elementų, taip pat atlieka bandymų darbą su vėlesniu priėmimu į šilumos tiekimo organizacijos veikimą - pagal patikrinimo laiką.

Iš priežiūros tikslas yra:

Išlaikyti našumą ir nurodyti darbo parametrus, susijusius su sezoniniu ir reguliavimo periodiškumu, \\ t reglamentas ;

-priežiūra Siekiant atkurti sveikatą ir išlaikyti nurodytus veiklos rodiklius;

Atitiktis reguliavimo dokumentais apie PB ir pasų įrangai, techninės dokumentacijos priežiūra.

Darbų sąrašas atliekamas šilumos energijos apskaitos mazgų metu, esančių terminiuose taškuose

Darbo sudėtis:

  • Savaitės priežiūra (iki 2) - pagaminta kartą per savaitę;
  • Mėnesio priežiūra (iki 3) - laikoma kartą per mėnesį.

Darbų rūšys:

Savaitės priežiūra (iki 2) numato :

  • laikydami iki 1;
  • patikrinkite automatinės valdymo sistemos instrumentų veikimo teisingumą pagal prietaisų, nustatančių technologinių procesų srautą, liudijimą. Jei reikia, reguliuojamas veikimo režimas;
  • automatizavimo įrenginių signalinių lempų vientisumo tikrinimas ir nurodymo būsena, sudegintų lempų keitimas;
  • tikrinant automatinio šildymo mazgo surinkimo sistemos veikimą;
  • slėgio matuoklių, termometrų ir jų rodmenų vientisumo tikrinimas tikra kontroliuojamų parametrų vertėmis;
  • užpildymo mašinos alyva termometro rankovėms (jei reikia);
  • patikrinti užsienio objektų nebuvimą, automatikos spintos drėgmę, tvirtinimo detalių koroziją;
  • electrolmamp apšvietimo patalpų vientisumo tikrinimas, pakeičiant išpūsto elektrolamps;
  • automatizavimo spintų užkietėjimo tikrinimas, trikčių šalinimas;
  • elektros įrangos įžeminimo tikrinimas
  • patikrinimo metu nustatyta trikčių šalinimas per pastarąją savaitę;
  • atkūrimas (jei reikia) pažeistų įrangos ir prietaisų dažų ir lako dangų;
  • aušinimo technologinių parametrų analizė (T1, T2, GMAX, Gmin, nuotėkis, submeys);
  • Įrašykite eksploatacinį žurnalą paslaugų vykdymui.

Mėnesio priežiūra numato:

  • Atliekant kas savaitę priežiūra (iki-2);
  • automatizuotos šilumos atostogų veikimo tikrinimas (priverstinis temperatūros režimų keitimas);
  • Šildymo sistemų valdymo sistemos veikimo tikrinimas (elektrotechnato atidarymas);
  • vykdyti prevencinį darbą automatikos sistemų (patikrinimo, valymas, kontrolės vietų junginių liaukų plombų sandarumą, tikrinant, kaip reguliuoti vožtuvų langinėmis sandarumo, elektros jungtys elektros laidininkų, tvirtinimo įtaisų patikimumas);
  • patikrinkite išvaizdos šildymo kontaktinius ryšius srovės dalių (tamsos spalva);
  • tikrinimas, koregavimas ir pritaikymas įrangos ir sistemų atskirų valdymo grandinėse (automatinis apsaugos, relės, magnetiniai paleidėjai, mygtuko pranešimų ir tt) elektros variklių;
  • tepimas su nuoseklumo tepimo veleno vožtuvais ir valdymo vožtuvų strypais;
  • visų dedeklių junginių sandarumo patikrinimas, vandens nutekėjimo pašalinimas (jei reikia);
  • slėgio matuoklių ir impulsų linijų valymas;
  • elektroninės automatikos perjungimas į atsarginę hidraulinę (jei yra) - hidroavtomatikos veikimo teisingumo tikrinimas;
  • trikčių šalinimas, nustatytas patikrinimų metu, patikrinimai ir kasdienio naudojimo procese;
  • patikrinkite ir tikrina atvirai padengtus elektros instaliacijos kambarius su dideliu drėgnumu ir jungiklių, jungiklių, kištukinių lizdų ir kt.;
  • dalinė inžinerinių įrenginių, prietaisų, metalo konstrukcijų spalva;
  • Įrašykite operacinio leidinio įrašą dėl mėnesinės priežiūros įgyvendinimo.
  • Šilumos skaitiklių vertimas sezoniniam režimui ar išsaugojimui aušinimo skysčio nebuvimui.
  • Sugedus apskaitos prietaisų, markę išmontavimo su technologinių intarpais įdiegimo, praneša klientui ir vadiname šilumos tiekimo organizavimą į objektą atstovą.
  • SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ SKIRSNIS Norėdami remontuoti ir priimti priemones nuo remonto su vėlesniu remonto įrenginių įrengimu ant objekto
  • Iššūkis šilumos tiekimo organizacijos atstovo objektui už sandarinimo ir dizaino reikiamus dokumentus.
  • Nedidelis remontas:

Pakeitimas aukštyn, saugikliai;

Patikrinkite sąsają;

Matavimo ir skaičiavimo blokų keitimas;

Slėgio jutiklių įvertinimas

Termistikų darbo vertinimas (jei reikia - pakeitimas)

  • Šilumos vykdytojo prašymu valandinis spaudinių teikimas.

Visos paslaugos teikiamos laikantis už inžinerinės įrangos šiluminių punktų priežiūra taisyklių, sukurtas valstybinio universiteto "MosgorTeploh" pagal GOST 18322-73 "sistemos priežiūros ir remonto technologijos" reikalavimus, reikalavimai operatyvaus Tam tikrų tipų ir prietaisų dokumentacija. Taip pat atlikite šiuos darbus:

  • Atlikti planuojamus ir ne planuojamus remonto darbus;
  • Planuojamo ir ne planuojamo čiautinio maitinimo našumas;
  • Techninė apžiūra (iki-2) UWE;
  • "Uwe" operacijos nustatymas vasarą ir žiemos režimus;
  • Skaičiuoklės darbo stebėjimas;
  • Pirminių įrenginių veikimo kontrolė;
  • Nuimant liudijimą iš UWE įrenginių, perduodant juos ir sertifikatus apie šilumos energijos skaičių mėnesio šilumos tiekimo organizavimo 1-ą dieną kiekvieno mėnesio;
  • Šildymo sistemų ir karšto vandens ūkio analizė;
  • Atstovaujanti į šilumos tiekimo organizavimą klientui interesus, teikti mėnesines ataskaitas elektroninių spaudinių Uwe bandymus, dėl tarpusavio atsiskaitymus už šilumos įgytą;
  • Atlikėjas savo sąskaita vykdo:

Pažangių įrenginių, pirkimo ir keitimo priemonių remontas (kainuoja iki dviejų tūkstančių rublių), o ne nepavyko;

Komisijos susitarimas dėl prekių pirkimo komitetui

Sutartis dėl ELISA bandymų sistemų tiekimo

Sutartis dėl patikos valdymo turto (vertybinių popierių)

Sutarties priežiūros šiluminės energijos ir šilumnešio (SUTARTIS), G. Lipeckas "___" ____________20__ Atviras akcinė bendrovė "Lipecko miesto energetikos bendrovė" priežiūros, toliau Rangovui, atstovaujama generalinio direktoriaus Smirnova Vladislav Anatoljevič , remiantis chartijos, viena vertus pagrindu, ir _______________________________________________________________, toliau Klientui, į ________________________________________________________________________________________ veido, kita vertus, šis susitarimas buvo sudarytas: 1. Tema sutarties 1.1. Pagal šį Susitarimą rangovas įsipareigoja vykdyti šiluminės energijos matavimo mazgų ir aušinimo skysčio matavimo mazgų išlaikymą daugiabučiuose namuose, o klientas įsipareigoja priimti ir sumokėti už atliktą darbą ir terminus pagal šios sutarties sąlygas. 1.2. Atliekant apskaitos mazgus, rangovas atlieka šiuos darbus: - periodiškai tikrinant apskaitos mazgo veikimą; - patikrinti elektros ir mechaninių junginių šilumos skaitiklio ir jo sudedamųjų dalių patikimumą; - Šilumos energijos srauto pašalinimas. 1.3. Rangovo atliktas darbas pagal šį Susitarimą turėtų atitikti saugumo standartų sistemos reikalavimus, būsto fondo taisykles ir nacionalines operacijas, pagrindinės nuosavybės taisyklės daugiabučiame būste, komunalinių paslaugų teikimo taisyklės piliečiams, kita Reguliavimo aktai, reglamentuojantys šio Susitarimo šalių santykius. 1.4. Apskaitos mazgų, perkeltų į techninę priežiūrą, skaičius ir adresas yra išvardyti šio Susitarimo 1 priedėlyje. 2. Šalių teisės ir pareigos 2.1. Klientas įsipareigoja: 2.1.1. Rangovo perdavimas Būtini apskaitos objektų techniniai dokumentai (projektavimo ir vykdomosios dokumentacijos, matavimo priemonių pasai). 2.1.2. Suteikti rangovui netrukdomai patekti į apskaitos svetaines, perdavusi jį į vieną raktų rinkinį nuo rūsio, kuriame yra matavimo vienetų paskirties vietos, ir pilnas raktų rinkinys iš matavimo agregatų patalpų ir priemonių apsaugos nuo neleistino trukdžių su apskaitos mazgų veikimu. 2.1.3. Mokėjimas už atliktą darbui rangovas tokiu būdu ir laiką, numatytą šio Susitarimo sąlygomis. 2.1.4. Atstovauti Rangovui, per 3 dienas nuo jo gavimo dienos, pasirašytus aktus atliktą darbą arba teigė, atsisakymas nuo jų pasirašymo. Jei nesilaikoma pasirašytų aktų ar motyvuoto atsisakymo iki nurodyto laikotarpio, darbas laikomas įvykdytu. 2.1.5. Perduoti paslaugų matavimo vienetus rangovui tik pagal apskaitos mazgų įrangos įvykdymą, taip pat tinkamą patalpų būklę, kurioje jie yra. 2.1.6. Užtikrinti tinkamą apskaitos mazgų apsaugą nuo nesankcionuoto kišimosi į jų darbą. 2.1.7. Negalima gaminti pakartotinio įrenginių iš vidaus šilumos tiekimo sistemų nepranešant rangovui. 2.1.8. Atlikti kapitalą ir dabartinius remonto darbų, esančių apskaitos mazgų patalpose, atsižvelgiant į kapitalo ir dabartinio remonto gyvenamųjų pastatų sistemą. 2.1.9. Užtikrinti apskaitos mazgų maitinimo patikimumą. 2.2. Rangovas įsipareigoja: 2.2.1. Prieš pradedant darbą, kartu su klientu, tai yra tikrinamos, siekiant išlaikyti matavimas mazgų ir jų patalpas su atitinkamų teisės aktų parengimo. 2.2.2. Atsižvelgiant į apskaitos mazgų įrangos gedimą, taip pat nepakankamą būklę patalpų, kurioje yra apskaitos mazgai, rangovas turi teisę panaikinti nustatytus defektus kliento lėšų sąskaita pagal sutartas šalis pagal įvertinimus, su papildomais susitarimais dėl šių darbų įgyvendinimo. 2.2.3. Užtikrinti tinkamą susitarimą. 2.2.4. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atsiskaitymo mėnesio pabaigos, pateikti ataskaitą kliento adresui pašalinti matavimo prietaisų rodmenis visą kalendorinį mėnesį. 2.2.5. Laiko pažeidimai laiku, nesėkmių matavimo prietaisų veikimo, nepavyko vartojimo terminio energijos ir aušinimo skysčio režimu. 2.2.6. Informuoti klientą apie visus apskaitos mazgų darbo tvarkymo procese nustatytus pažeidimus. 2.2.7. Turi tinkamą aptarnaujamų matavimo mazgų būklę. 2.2.8. Rangovas turi teisę pradėti įvykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį arba po to, kai klientas prevencijai sustabdyti įsipareigojimų vykdymą pagal šį Susitarimą bylose: - ne pateikimas į būtinų techninių dokumentų klientui; - vienos klavišų kopijas nuo rūsio, kuriame yra matavimo mazgai, klientas ir pilnas raktų rinkinys iš patalpų, kuriose yra matavimo komponentai, ir apsaugos priemonės nuo neleistino trukdžių su apskaitos mazgų veikimu; - kliento pažeidimai apie šio Susitarimo 3 skirsnyje nustatytą mokėjimo sąlygų pažeidimus; - techninio neįmanoma tolesnio paslaugų teikimo, atsirandančių dėl kliento kaltės. 2.2.9. Rangovas turi teisę, jei reikia, nustatyti nustatytą matavimo priemonę į kitą, atitinkančią projekte nurodytus techninius reikalavimus. 2.2.10. Rangovas turi teisę įtraukti trečiosios šalies specializuotas organizacijas dėl įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdyti. 3. Sutarties kaina ir skaičiavimų tvarka 3.1. Numatomas laikotarpis pagal šį Susitarimą yra kalendorinis mėnuo. 3.2. Bendra darbo sąnaudos pagal sutartį nustatoma remiantis aptarnaujamų matavimo mazgų skaičiumi ir yra už vieną matavimo mazgo ________ (________________________) rublių, įskaitant PVM ________ (___________________) RUB. 3.3. Iš viso išlaidų darbo pagal sutartį pasibaigus jos sudarymo metu yra _________ (___________________) rublių, įskaitant PVM ________ (_____________________) patrinti. Nurodyta suma nėra galutinis ir koreguojant šalims koordinuojant, priklausomai nuo aptarnaujamų apskaitos mazgų skaičiaus. 3.4. Rangovas yra ne vėliau kaip 5 dienos mėnesio, einančio po apskaičiuoto, pristato į atliktą darbą, sąskaitos ir sąskaitos akto Klientui. 3.5. Mokėjimo darbo Klientas gamina kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki 10 dienos kito mėnesio po apskaičiuotų, mokėjimo pavedimus dėl rangovo detales. 3.6. Leidžiama sumokėti už darbą pagal šį Susitarimą trečiųjų šalių, o mokėjimo nurodyme turi būti mokėtojo užklausos nuoroda klientui, nurodant jo pavadinimą, sutarties numerį ir nuorodą į mokėjimo dokumentus, kuriuos veikiami rangovas . 3.7. Darbo mokėjimas pagal 2.2.2 punktą. Jį atlieka klientas prieš pradedant darbą dėl mokėjimo dokumentų vykdomojo direktoriaus, su vėlesniu atlikto darbo akto pateikimu. 4. Sutarties terminas 4.1. Šis susitarimas galioja nuo ___________________ _____________________. 4.2. Jei nė viena šalis iki mėnesio iki šios sutarties galiojimo pabaigos paskelbia jo nutraukimą arba sudaryti ją naujomis sąlygomis, sutartis laikoma pratęsta artimiausiais kalendoriniais metais tomis pačiomis sąlygomis. 4.3. Pakeitimai, papildymai prie šio Susitarimo gaminamos išduodant rašytinius susitarimus, kuriuos pasirašo įgalioti abiejų Šalių atstovai. 4.4. Po šio Susitarimo galiojimo pabaigos, arba anksti nutraukus šį Susitarimą, Šalys neatleidžiamos nuo visų ginčytinų klausimų sprendimo ir įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį ir papildomus susitarimus prie jos. 5. Šalių atsakomybė 5. 1. Nesilaikant ar netinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, šalys yra atsakingos pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus. 5.2. Klientas sukuria sąlygas, kad būtų užtikrintas apskaitos mazgų saugumas ir saugumas. 5.3. Atlikėjas neatsako už įrangos ir sanitarinių medžiagų gedimus, kurie yra gamyklos santuokos pasekmė, ir šių gedimų pasekmes. 5.4. Šalys yra atleistos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką jų įsipareigojimų neįvykdymą pagal šį Susitarimą, jei šio Susitarimo laikotarpiu įvyko dabartiniai Rusijos Federacijos teisės aktai, todėl neįmanoma įvykdyti savo įgyvendinimo; Nesilaikant įsipareigojimų nesilaikymas buvo neįveikiamos jėgos, atsirandančios po šio Susitarimo sudarymo dėl avarinio įvykio rezultatas. 6. Kitos sąlygos 6.1. Šio Susitarimo reglamentuojamų šalių santykiai reglamentuoja dabartiniai Rusijos Federacijos teisės aktai. 6.2. Ginčai ir nesutarimai, atsirandantys vykdant įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, Šalys leidžiamos derybomis. Jei nesiekia sutikimo, ginčų ir nesutarimų, Lipecko regiono arbitražo teisme yra leidimas teismui. 6.3. Keičiant detales, adresus ir kt. Šalis pagal sutartį per 10 (dešimt) dienų yra įpareigota raštu pranešti kitai šaliai. 6.4. Šis susitarimas sudarytas dviem autentiškomis kopijomis, kurios turi tą pačią teisinę galią, vieną kiekvienai Šalims. 7. Adresai, detalės ir parašai Šalys Klientas Cat Inn Full pavadinimas Organizacijos Trumpas pavadinimas Organizacija Teisinis adresas Pašto adresas okpo išsiregistravimo sąskaitos numeris Corscheta dailininkas 482501001 4825066916 atvira akcinė bendrovė Lipetsk City Energy Company Ojsc LGEK 398001, Lipeckas, Pl. Peter Great, d. 4a 398001, Lipeckas, PL. Petra didelis, d. 4a 71766450 40702810400000000000000712 301018107000000007040404 PAVADINIMAS banko pašto paplūdimys kontaktinis telefonas klientas ___________________ OJSC LIPETSKKOMKBANK 398600 044206704 Atlikėjas V. Samnnov ADDIX Nr. ___ "_________ 20 ___. № ____________________ № P / P adreso diegimo klientas ___________________ Type Mark Factory Nr. Atlikėjas V.A. Smirnovas

1.2 "Rangovas" užtikrina darbų, susijusių su išmontavimu, vykdymą, diegimą
patikrinimo ir (arba) remonto apskaitos įtaisai.

1.3 "Menininkas" renka apskaitos duomenis ir pateikia kas mėnesį
kazchika »Apskaitos rezultatai.

2. Paslaugų tvarka2.1 Paslaugų teikimas:

Kasdien nuotolinio nuotolinio valdymo pulto ir kontroliuoti šilumos skaitiklio liudijimą;

Kartą per mėnesį "kliento" rengimui ir pristatymui veikia šilumos suvartojimas
naftos energija;

Tarp geros laikotarpio;

Gavus paraišką iš "kliento".

2.1.1. Dienos paslauga apima šildymo srauto skaitymą
chica per bloko automatinį registraciją "Bars-02", šilumos skaitiklio liudijimo analizė
informuoti "klientą" apie aušinimo skysčio ir kitų neįprastų situacijų nuotėkį.

2.1.2. Mėnesio paslauga apima archyvo spaudinį
Šilumos sėdynės ir mėnesinių ataskaitų "kliento" teikimas (terminio matavimo aktai)
energijos) dėl šiluminės energijos suvartojimo. Matavimo terminio energijos "Kliento" aktų pristatymas
atliko transporto "rangovas" arba el. Paštu "Klientas".

2.1.3. Paslauga tarpvalstybiniu laikotarpiu apima:

2.1.3 * 1. Patikrinimas išorinės būklės šilumos skaitiklio ir jo sudedamųjų dalių, kurių procese yra antspaudų buvimas, jungiamųjų kabelių vientisumas ir nuotėkio nebuvimas ryšiuose yra tikrinamas.

2.1.3.2. Patikrinkite gerą šilumos skaitiklio veikimą.

2.1.3.3. Šilumos skaitiklio ir jo sudedamųjų dalių išmontavimas ir montavimas
rodinalinės kalibravimas "kliento" prašymu.

2.1.3.4. Vykdant prevencinį darbą, numatytą veikiant
kumojimas ant šilumos skaitiklio ir kitų komponentų apskaitos mazgo.

2.1.3.5. Užtikrinti šilumos matavimo asamblėjos techninį pasirengimą metiniam
Įėjimas į matavimo asamblėją komercine apskaita.

2.1.4. Paslaugos gavus paraišką "Klientas" apima:

2.1.4.1. Išvykimas į "klientą" transporto "rangovas" ir atlieka darbą
Šilumos dozavimo mazgo veikimo nustatymas.

2.1.4.2. Šilumos skaitiklio pakeitimas, kiti apskaitos mazgo komponentai, jų neis atveju
lyderystė, nuosavų lėšų "atlikėjas", jei atsisakyta operacija
klientą atliko "klientas", nepažeidžiant operacijoje nustatytų reikalavimų
dokumentacija.

3. Šalių teisės ir pareigos3.1. "Atlikėjas" įsipareigoja:

3.1.2. 3.1.1. Atlikite šilumos dozatoriaus aptarnavimo priežiūrą su atitinkama kokybe. Pritvirtinkite programas "Klientas" paslaugoms specialiame žurnale su
data ir atvykimo laikas.

3.1.3. Atkurkite apskaitos mazgo našumą ne ilgiau kaip 3 dienas
vėžio paraiškų gavimas.

3.1.4. Sukurti ir palaikyti valiutos keitimo kursą šilumos skaitiklio
cove (kiti apskaitos mazgo komponentai) už operacinį pakeitimo nepavyko įrangą.

3.2. Atlikėjas turi teisę:

3.2.1. Sustabdyti paslaugų tarnybą prieš mokant skolą, tuo atveju, kai "klientas" dėl šio Susitarimo 5.2 punkte pateikto mokėjimo laiko nustatymo.

3.3. "Klientas" įsipareigoja:

3.3.1. Paskirti Komisiją apie atsakingą už operaciją ir dabartinę ultragarso priežiūrą
lA apskaita ir atitinka 9 skirsnio reikalavimus, susijusius su šilumine energija ir aušintuvu.

3.3.2. Teikti laiku atliekant periodinį prietaiso kalibravimą
(Matavimo prietaisai) Apskaitos mazgas su jų veiklos dokumente nurodytu dažniu
iš viso.

3.3.4. Su dabartiniu apskaitos mazgo veikimu atlieka veiklos reikalavimus
dokumentai apie apskaitos mazgo instrumentus.

3.3.5. Užtikrinti rangovo atstovų prieigą prie apskaitos mazgo ir darbo sąlygų
patalpose, kur jis yra įdiegtas.

3.3.6. Teikti apsaugą nuo neleistinos prieigos prie apskaitos mazgų kambario ir
užkirsti kelią neleistinų asmenų uniformoms į prietaisą ir apskaitos mazgo darbą.

3.3.7. Priimti iš "atlikėjo" ir sumokėkite už atliktą darbą
gyvenimas.

3.4. "Klientas" turi teisę:

3.4.1. Skambinkite "rangovo" atstovui atkūrimo darbui
Šilumos energijos matavimo mazgo veikimas.

3.4.2. Gaukite patarimų iš atlikėjo naudojimo ir dabartinės paslaugos
Šilumos skaitiklis ir jo sudedamosios dalys.

3.4.3. Atskiru prašymu gauti papildomos informacijos apie "atlikėjas"
aušinimo skysčio parametrai reikalingam laiko intervalui.

4. Šalies atsakomybė

4.1. "Rangovas" neatsako už paslaugų įsipareigojimų nevykdymą
priežiūra, jei pažeidžia "Kliento" savo įsipareigojimų 3.3.1-3.3.7
nuolatinė sutartis.

4.2. Esant nevykdymo ar netinkamo įvykdymo sąlygų
Šalys yra atsakingos pagal civilinės teisės nuostatas.
rusijos Federacija.

5. Skaičiavimų paslaugų ir procedūros išlaidos

5.1. Už 1.1 punkte atliktą darbą "klientas" moka "rangovui" sumą
tai lemia sutarties kaina derybų protokole, kuris nėra
atskira sutarties dalį.

5.2. Mokėjimo išlaidos paslaugos atliekamas kas mėnesį
"Rangovas" lygiomis dalimis 44356,96 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt
šeši rubliai 96 kapeikai) už sutarties terminą, ne vėliau kaip po 10, po
pūtimas ataskaitiniu mėnesiu. Nėra PVM.

6. Sutarties terminas

6.1. Šis susitarimas buvo sudarytas 2012 m. Spalio 1 d. Iki 2013 m. Rugsėjo 30 d.

7. Papildomos sąlygos

7.1. Visi ginčai pagal sutartį sprendžiami Arbitražo teismo šalys.

7.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie yra dekoruoti
abiejų šalių rašymas ir pasirašytas.

7.3. "Klientas" sutarties metu skiria atstovą su kuo "
tvirtinimo elementas "išsprendžia visus klausimus, kylančius iš sutarties vykdymo.

7.4. Paslaugos periodiškai kalibruojant prietaisus moka "klientas"
sutartys. Atsakomybė už matavimo priemonių kalibravimą laiku
lA apskaita vykdo "klientą".

7.5. Kad įvykdytumėte "atlikėją" pagal 2.1.1 punktą, 2.1.2 punktą. "Klientas" įsipareigoja
Įsigyti savo sąskaita blokuoti automatinę registraciją "Bars-02",
kuri yra "kliento" nuosavybė.

"Rangovas" įsipareigoja įsigyti duomenų serverį, Sadko-šilumos programinę įrangą ir SIM korteles automatiniam registracijai "BARC-02" blokai ir mokėti už korinio operatorių naudojimą duomenų perdavimo kanalui. Serveris, Sadko-šilumos ir SIM kortelės ir SIM kortelės yra "menininko" nuosavybė.

Prieš įsigyjant "kliento" Barc-02 darbų pagal 1.3 punkto 2.1.1 punktas, 2.1.2 punktas, atlikėjas neatitinka.

7.6 Išankstinio sutarties dėl "Kliento" iniciatyva (pasikeitimas) atveju, nesant pretenzijų "rangovui", mokėjimas paslaugų sąnaudų "Klientas" yra atliekamas visiškai, anksčiau sutiko laikotarpiai.

7.7. Šio Susitarimo šalys yra žinoma, kad faktinis šilumos suvartojimas apibrėžtas apskaitos mazgo nuorodose gali būti tiek mažiau ir daugiau apskaičiuotos vertės. "Vykdomasis" nėra atsakingas už kliento ir energijos tiekimo organizacijos įsipareigojimus dėl savo sutarties dėl šilumos erdvės.

8. Force majeure aplinkybės

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visiškai nevykdymą.
Įsipareigojimai pagal šį Susitarimą, jei įsipareigojimų šalys netinkamai veikia
sukelia neįveikiama jėga, t.y., nepaprastosios aplinkybės, ne
atsižvelgiant į pagrįstą kontrolę.

8.2. Partija, kuri negali įvykdyti įsipareigojimų pagal sutartį
nenugalimų galios standartai nedelsiant informuoja kitą pusę
pirmiau minėtų aplinkybių pradžia ir nutraukimas, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 14 calen
darny dienas po jų veikimo pradžios ar nutraukimo.

Nesavalaikis Pranešimas apie force majeure aplinkybes atima atitinkamą pusę teisę į atleidimą nuo atsakomybės už dalinį arba visišką nevykdymą įsipareigojimų pagal šį Susitarimą dėl šių aplinkybių. Pranešime apie force majeure aplinkybių atsiradimą ir nutraukimą dokumentuoja atitinkamos vyriausybės organizacijos.

9. Šalių ir parašų teisiniai adresai

Vykdytojas

"Ipsb" Saransk

27*03.-25 /1

Klientas

adresas: Rusijos Federacija, Mordovijos Respublika,

p / S AKKSB "KS

tel. (8,342) 75-21g31

Protokolas. \\ Tsutarties dėl terminio energijos apskaitos paslaugų teikimo sutarties kainos suderinimas


Dozavimo mazgo adresas

ul. Veselovsky, D.23.

2 g. Veselovsky, D.25.

3 st. Veselovsky, D.27.

4 st. Veselovsky, D.27A, obligacijos. vienas

5 st. Veselovsky, D.27A, UZ.2

6 st. Veselovsky, D.27A, obligacijos. Z.

7 g. Veselovsky, D.27A, UZ.4

8 st. Veselovsky, D.31.

9 st. Puškinas, D.24.

10 st. Puškinas, D.26.

11 st. Puškinas, D.28.

12 st. Puškinas, D.30.

13 st. Puškinas, D.32.

14 st. Puškinas, D.36.

15 st. Puškinas, D.38.

16 st. Semashko, d. 1, UZ. vienas

17 st. Semashko, d. 1, UZ.2

18 st. Semashko, d. Z

19 st. Semashko, D.5.

20 st. SemASHKO, D.5A.

21 st. Semashko, D.7.

22 g. Semashko, D.7A.

23 g. Semashko, D.9.

24 g. Semashko, d. 11


"Ol-rubliai mazguose

Paslaugų, paslaugų kaina. 1 mazgas per mėnesį, patrinkite

Sutarties trukmė, mėnuo

25 g. Semashko, d. 13, UZ. vienas

26 g. SemASHKO, D. 13, UZ.2

27 g. Semashko, 15. UZ. vienas

28 g. SemASHKO, 15, UZ.2

29 g. Semashko, d. 17, UZ. vienas

30 st. Semashko, d. 17, UZ.2
Iš viso:



Iš viso mokėti: 52 (penki šimtas trisdešimt du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt-trys rubliai 52 kapeikų.) Rublių. Nėra PVM.

Vykdytojas

Paslauga »" -

Klientas

000 "namų valdymas №2"

  • Ar mums reikia aptarnavimo organizacijos?
  • Ar yra įstatymas, kuriame jis yra?
  • Kas laukia mums, jei atsisakysime paslaugų tarnybos?
  • Kas yra įtraukta į paslaugų tarnybą?

Susipažinkime su visais klausimais.

Šilumos matuoklis, nuo savininko, nereikalauja ypatingos priežiūros. Ličio baterija, iš kurios šilumos matuoklis valgo netinka pakartotinai naudoti, bet reikalauja šalinimo. Specialių atsargumo baterija nėra būtina, gamintojo deklaruotas tarnavimo laikas paprastai yra ne ilgesnis kaip penkeri metai, o tai yra lygi skaitiklio eksploatavimo trukmei, kol jis bus patikrintas (mininio termino terminas yra keturi penkeri metai skirtingiems šilumos skaitikliams). Šilumos skaitiklio specialistas arba aptarnavimas, maždaug ketverius metus, turi pakeisti bateriją. Jei turite vartojimo keitiklius, taip pat maitinate baterijas, tada jie turi būti keičiami kas dvejus metus.

Terminis atsparumas - paslaugos nereikalauja.

Ši teorija - praktiškai analizuosime.

Sutartis Nr. _________

Dėl techninės priežiūros paslaugų teikimui šilumos energijos apskaitos mazgui

kaliningradas "_____" _____________ 2016.

Savivaldybės įmonė "Kaliningradeploset" miesto rajone "Miestas Kaliningrade", vadinamos "atlikėjas", atstovaujamos ______________________ , remdamasi ______________________________________________________________________________________________________________________________ pagrindu atstovavo (savininkai juridinių asmenų ar asmenų, vadybininkai, biudžetinių organizacijų, Hoa, HSSC, asmenų, atsakingų už daugiabučio namo, kuriame yra perduota patalpų savininkų teisę į sudarymo ir vykdymo turinį šio sutartis) _________________________________________, kuri galioja nuo ______________________ pagrindu, toliau vadinama "klientas", kita vertus, ateityje, bendradarbiaujant vadinami "Šalimis", sudarė šią sutartį dėl taip:

1. Susitarimo objektas

1.1. Pagal šį Susitarimą, rangovas įsipareigoja Kliento vardu teikti paslaugas už terminės energijos priežiūros (toliau - UWE) išlaikymo (toliau - UWE) išlaikymo (toliau - UWE) gamyklos Nr. _________________, esančios: ________________________________________ toliau vadinama objektu).

1.2. Pateiktų paslaugų sąrašas:

Patikrinti aušinimo skysčio matavimo prietaisų parametrų atitiktį

mėnesio mėnesį

Vidutinio dienos (laiko) šilumos vartojimo parametrų archyvavimo pašalinimas, pareiškimo sudarymas

mėnesio mėnesį

Sąskaitos skaitymo ataskaitų rengimas

mėnesio mėnesį

Patikrinkite šilumos suvartojimo ir šilumos skaitiklio logiką parametrus

mėnesio mėnesį

Antspaudo vientisumo tikrinimas

ne mažiau kaip kartą per ketvirtį

Įžeminimo srauto skaitiklių tikrinimas

mėnesio mėnesį

Klaidų kodų įrenginių diagnostika

mėnesio mėnesį

Patikrinkite elektros jungčių sandarumą

1 kartą ketvirtį

Patikrinkite mechaninių pažeidimų įtaisus

ne mažiau kaip kartą per ketvirtį

Izoliacijos vientisumo tikrinimas

ne mažiau kaip kartą per ketvirtį

GSM kanalo komunikacijos bandymas

mėnesio mėnesį

Atkūrimo dokumentacija

mėnesio mėnesį

1.3. Klientas įsipareigoja priimti išvardytus 1.1 punkte., Šio Susitarimo dėl šio Susitarimo 4 skirsnyje nustatyta tvarka.

1.4. Paslaugos laikomos teikiamomis po Paslaugų akto (toliau - įstatymas).

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo procedūra

2.1. Šio Susitarimo kaina yra 950,00 (devynių šimtų penkiasdešimt rublių 00 kapeikų) rublių už kiekvieną objektą, įskaitant PVM (18%).

2.2 Už suteiktas paslaugas atliekamas Klientui mėnesį darant lėšų Vykdytojo kasą, arba pervesti lėšas į vykdomosios sąskaitą.

2.3. Mokėjimas už teikiamas paslaugas atliekamas ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 dieną po apskaičiuoto, sudarant lėšas vykdomojoje įstaigoje arba perduodant lėšas į vykdomąją sąskaitą.

2.4. Atveju vykdymo pagal įsipareigojimus, kylančius iš kliento kaltės rangovas negalėjimo, paslaugos yra apmokamos visiškai.

2.5. Pagal šį Susitarimą teikiamų paslaugų sąnaudos neapima papildomų paslaugų išlaidų šiose dalyse numatytais atvejais. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 šio Susitarimo, taip pat operatyvinis remontas UWE, medžiagų ir techninių priemonių, kurias rangovas naudoja į UWE veikimo atkūrimo.

2.6. Šio Susitarimo 2.4 punkte išvardytos rangovo teikiamos teikiamos paslaugos Klientas moka per 3 bankininkystės dienas nuo įstatymo pasirašymo dienos.

2.7. Jei turite papildomų paslaugų teikti papildomas paslaugas, mokėkite už medžiagas ir technines priemones, kurios nenumatytos pagal įvertinimą, visos paslaugų sąnaudos gali būti pakeistos, kurios sudaromos su papildomu susitarimu.

2.8. Nutraukus paslaugų teikimą pagal šį Susitarimą Šalių susitarimu arba kliento kaltinimu, pastaroji privalo kompensuoti rangovui faktiškai parengti išlaidas pagal pasirašytus veiksmus.

3. Paslaugų teikimo procedūra ir terminai

3.1. Rangovas atlieka mėnesinę priežiūrą UWE iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.

3.2. UVŲ techninės priežiūros paslaugų teikimas išduodamas kaip aktas, kuris yra sudarytas ne vėliau kaip 5 (penktą) mėnesio, einančio po apskaičiuoto vieno skaičiaus.

3.3. Klientas įsipareigoja priimti teikiamas paslaugas pasirašant įstatymą dėl jų teikimo klientui užbaigimo dieną.

3.4. Pretenzijos rangovas gali pareikšti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įstatymo pasirašymo dienos. Jei Klientas atsisako pasirašyti aktą be raštiško atsisakymo patvirtinimo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos, manoma, kad klientas priima paslaugos be pastabų, nėra skundų dėl paslaugų kokybės suteiktas.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Rangovas privalo:

4.1.1. Užtikrinti paslaugų teikimą pagal 1.1 punkte numatytą sumą, šio Susitarimo 1.2 skirsnį, atitinkamą kokybę ir laiku.

4.1.2. Gavusi Kliento skelbimą apie problemas, kylančias į UWE darbą, siekiant užtikrinti specialistų atvykimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos.

4.1.3. Informuoti Klientą, jei aplinkybės, lėtėja paslaugų teikimo eigą arba toliau tęsti darbo atlikimas (paslaugų teikimas) yra neįmanomas.

4.2. Atlikėjas turi teisę:

4.2.1. Savarankiškai nustatyti specialistų, reikalingų paslaugų teikimą ir savo darbo grafiką skaičių, taip pat suteikti jiems visas būtinas medžiagas, įrankius ir techninėmis priemonėmis.

4.2.2. Jei reikia, užsiimti sutartinių įsipareigojimų trečiųjų šalių vykdymą.

4.2.3. Po kliento įspėjimo, nepradėkite įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą arba sustabdyti jų įgyvendinimą bylose:

Nesugebėjimas pateikti reikalingų techninių dokumentų kopijų (dizaino ir vykdomosios dokumentacijos UWE, techninis pasas UWE);

Nesugebėjimas pateikti klientui netrukdomai patekti į objektą, kad įvykdytų įsipareigojimus pagal šį Susitarimą;

Dėl UWE apsaugos nuo neteisėto kišimosi trečiųjų šalių kliento paslaugų trūkumas;

Pagal šio Susitarimo 2 skirsnyje nustatytą mokėjimo kategorijų kliento pažeidimai;

Techninio neįmanoma tolesnio paslaugų teikimo, atsirandančių dėl kliento kaltės.

4.2.4. Reikalauti mokėjimo už paslaugas, teikiamas pagal šio Susitarimo sąlygas.

4.3 Klientas privalo:

4.3.1. Pateikite rangovui netrukdomai patekti į transporto priemonių, mechanizmų ir specialistų rangovo įrenginį, galimybę transportuoti reikiamus įrankius, priedus ir technines priemones.

4.3.2. Perduoti rangovui būtinus UWE techninius dokumentus (projektavimo ir vykdomosios dokumentacijos, matavimo priemonių pasai).

4.3.3. Siekiant užtikrinti energijos tiekimo Uwe patikimumą, taip pat tinkamą apsaugą Uwe nuo nesankcionuoto jos darbe.

4.3.4. Siekiant užtikrinti drenažą (potvynių atveju) ir tinkamą sanitarinę būklę darbo zonoje, be darbo vietos patalpų būklės.

4.3.5. Ji yra įsipareigojusi laikytis UWE veikimo sąlygų ir taisyklių, išdėstytų techniniame pase ir apskaitos priemonės instrukcijoje.

4.3.6. 4.3.1 punkto pažeidimo atveju. Ši sutartis bus mokėti už pakartotinį išvykimą rangovo specialistų už atskirą sąskaitą viršijančios šiame Susitarime nurodytų paslaugų savikainą.

4.3.7. UŽ muzikos gedimo atveju dėl nesilaikymo su klientu, jo veikimo sąlygos ir taisyklės, išdėstytos techniniame pase ir naudojimo instrukcijoje, remonto ir atkūrimo išlaidos Klientas moka už atskirą sąskaitą per šiame Susitarime nurodytoms paslaugų sąnaudoms.

4.3.8. Užtikrinti UWE išsaugojimą ir šilumos tiekimo organizacijos ir gamintojo vientisumo vientisumą. Esant gedimui ir aptikimui iš pertraukos sutrikimas, remonto ir restauravimo darbų išlaidos, susijusios su šia įranga, klientas moka už atskirą sąskaitą, viršijančią šiame Susitarime nurodytoms paslaugų sąnaudoms.

4.3.9. Per 3 (tris) dienas nuo trikčių šalinimo datos, pranešti menininkui.

4.3.10. Nedelsiant raštu informuoti atlikėją apie įvykius arba artėjančius pakeitimus:

Narių tinklų ir elektros energijos priėmimo įrangos Kliento, kuris gali turėti įtakos vykdant sutartį rangovas, taip pat į Uwe darbo galimybę;

Pašto adreso pakeitimai, telefono numeris, klientų banko duomenys,

Susipažinimas, nuosavybės teisių perdavimas, UWE užsakymai;

Reorganizavimo, likvidavimo ir kitų panašių aplinkybių, sukeliantys didelį pokytį aplinkybių, iš kurių iškelta ne dėl šio Susitarimo sudarymo šalys.

4.3.11. Neleiskite, kad būtų galima iš naujo įrengti lauko šilumos tiekimo sistemas be išankstinio patvirtinimo su rangovu.

4.3.12. Paimkite pagal šio Susitarimo reikalavimus teikiamų paslaugų rezultatus ir jiems sumokėti.

4.4 Klientas turi teisę:

4.4.1. Kontroliuoti Paslaugų teikimo paslaugų teikimo eigą pagal šį Susitarimą nesikišdinus su veiklos ir ekonominės veiklos rangovo;

4.4.2. Atsižvelgdamas į paslaugų kokybę, suteiktas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikimo akto pasirašymo dienos.

5. Šalies atsakomybė

5.1. Šalys yra atsakingos už nevykdymą ar netinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal šį Susitarimą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus ir šio Susitarimo sąlygas.

5.2. Kai šalis turi įvykdyti savo įsipareigojimus, atsirandančius dėl šio Susitarimo, atitinkamai teikiant kitai šaliai visapusiškai pagalbai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.

5.3. Jei klientas nesumokėtų už 2 (du) kalendorinių mėnesių paslaugas, rangovas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą pagal šį Susitarimą iki kliento sudarytos skolos grąžinimo, pranešdama bent jau kliento klientą 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki sustabdymo nuostata Paslaugos dienos.

5.4. Paslaugų teikimo atnaujinimas atliekamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo bendros skolos grąžinimo pagal kliento dieną. Atsakomybė už galimus Paslaugų teikimo sustabdymo pasekmes skiriamas klientui.

5.5. Jei rangovas nėra tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus per laikotarpį, numatytą šiame Susitarime, Klientas turi teisę reikalauti sankcijų mokėjimą 0,1 (nulis dešimtadalis) procentas nuo visų išlaidų paslaugų, nurodytų 2.1 punkte suma . kiekvienai vėlavimo dienai.

5.6. Už pažeidimą mokėjimo pagal sutartį laiko, rangovas turi teisę reikalauti iš Kliento mokėjimo bausmių 0,1 dydžio (nulis kiek viena dešimtoji)% nuo mokėjimo mokėjimą pagal sutartį, už kiekvieną vėlavimo diena.

5.7. Mokėjimo ar sankcijų (sankcijų) išlaikymas neatleidžia šalių nuo savo įsipareigojimų ir atsakomybės pagal šį Susitarimą.

5.8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba visišką nevykdymą įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos veiksmų.

6. Sutarties ir ginčų sprendimo tvarka

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, kai abi šalys ir galioja iki _____________________________________.

6.2. Sutartis laikoma pratęsta kitais metais, nebent mažiau nei 1 (vienas) mėnesio iki galiojimo pabaigos sutarties nesilaikys raštiško pareiškimo vienos iš šalių atsisakymo šio Susitarimo ar peržiūrėti ją.

6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti ryšium su šio Susitarimo įgyvendinimu bus išspręstas derybomis tarp šalių.

6.4. Jei šalys nebuvo pasiektas prieštaringų klausimų, ginčai yra leidimas teisminėms institucijoms Kaliningrado srities.

7. Baigiamosios nuostatos. \\ T

7.1. Visi šio Susitarimo pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie raštu raštu ir pasirašo abi šalys.

7.2. Šalis, nusprendusi nutraukti šį susitarimą, turėtų išsiųsti raštišką pranešimą apie ketinimą nutraukti šį Susitarimą kitai Šaliai ne vėliau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tariamo šio Susitarimo nutraukimo dienos.

7.3. Ieškant ankstyvo šio Susitarimo nutraukimo, Klientas per 5 (penkias) bankų dienas nuo gavimo dienos dėl šio Susitarimo nutraukimo dienos moka rangovui teikiamų paslaugų pagal šio Susitarimo nutraukimo dieną .

7.4. Šis Susitarimas pasirašytas 2 (dviem) egzempliorių, turinčių tą pačią teisinę galią, vieną kopiją kiekvienai šaliai.

7.5. Visos paraiškos, papildymai ir kiti susitarimai yra neatskiriama dalis.

7.6. Pasirašydamas šį Susitarimą, klientas patvirtina, kad jie gavo visą būtiną ir patikimą informaciją apie numatomą paslaugą, jos rūšis ir ypatumus, kad būtų galima objektyviai pasirinkti paslaugas, teikiamas prieš pasirašant šį Susitarimą. Visos šio Susitarimo su klientu nuostatos yra suprantamos ir paaiškinamos prieš pasirašant.

8. Šalių adresai ir duomenys