Bir su sayacının bakımı için yaklaşık sözleşme. Ölçüm cihazlarının bakımı için örnek sözleşme

182016 SAYILI SÖZLEŞME

bir emrin yerine getirilmesi için

Federal bütçe sağlık kurumu "_______", __________ sayılı Yönetmelik ve Vekaletnameye göre hareket eden __________ tarafından temsil edilen ve bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak olan Limited Şirket "______________" tarafından temsil edilen bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır. Genel Müdür Eliseev Alexander Gennadievich tarafından temsil edilen ve Şart temelinde hareket eden, diğer yandan, Birleşik Komisyon Tutanaklarının kararı temelinde topluca "Taraflar" ve her biri ayrı ayrı bir "Taraf" olarak anılacaktır. 30 Mayıs 2016 tarih ve 3160987181-01 No.lu işbu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:

Madde 1. Sözleşmenin Konusu

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici, Moskova, Krasnogvardeisky Bulvarı, 17, bina 1 adresinde bulunan binadaki ısı enerjisi ölçüm ünitelerinin, Şartnamede belirtilen miktar ve çeşitte bakım, onarım ve doğrulama hizmetlerini sağlamayı taahhüt eder. Bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan (bundan böyle Sağlanan Hizmetlere İlişkin Şartname olarak anılacaktır) sağlanan hizmetler (bu Sözleşmenin 1 No'lu Ek), hizmetlerin sağlanması için Çizelgede (Ek No. 2. İşbu Sözleşmenin (bundan böyle hizmetlerin Sağlanması Programı olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olan ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan İş Tanımı (bu Sözleşmenin Ek No. 5).

1.2. Hizmetlerin sağlanması, Müşteri tarafından belirtilen yerlerde kuvvetleri tarafından ve masrafları Yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirilir.

1.3. Müşteri, hizmetler için Sözleşme ile belirlenen şekil, şekil ve tutarda ödeme yapılmasını sağlar.

Madde 2. Anlaşmanın bedeli ve uzlaşma prosedürü

2.1. Sözleşme bedeli %18 dahil olmak üzere 60.840,00 (Altmış bin sekiz yüz kırk) ruble 00 (sıfır sıfır) kopek, 9.280,68 (Dokuz bin iki yüz seksen) ruble 68 (altmış sekiz) kopek (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme).

2.2. Sözleşmenin fiyatı, Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki hizmetleri (ve ilgili hizmetleri) sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi için Müşteri tarafından Yükleniciye ödenen tüm hizmetlerin (ve ilgili hizmetlerin) toplam maliyetini içerir.

2.3. Paketleme, yükleme ve boşaltma işlemleri, kaldırma, nakliye masrafları, ambalaj malzemelerinin bireysel, gümrükleme ve sigorta hariç temizleme ve çıkarma masrafları Sözleşme bedeline dahildir.

2.4. Sözleşme kapsamındaki ödeme, Müşteri tarafından Yüklenicinin Sanatta belirtilen uzlaştırma hesabına para aktarılarak banka havalesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu Anlaşmanın 13.

Yüklenici, cari hesabında değişiklik olması durumunda, bu tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde cari hesabın yeni detaylarını da belirterek Müşteri'yi yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşterinin bu Sözleşmede belirtilen Yüklenici hesabına para transferiyle ilgili tüm riskler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.5. Müşteri'nin Sözleşme Bedeli'ni ödeme yükümlülükleri, Sözleşme Bedeli'ne eşit tutarın Müşteri'nin Md.'de belirtilen banka hesabından borçlandırıldığı andan itibaren yerine getirilmiş sayılır. Bu Anlaşmanın 13.

2.6. Sözleşme Bedelinin ödemesi, Müşteri tarafından, bu Sözleşmenin 4.13 maddesi uyarınca her iki Tarafça usulüne uygun olarak imzalanmış ve imzalanmış bir Hizmet Kabul ve Devir Belgesi temelinde, Yüklenicinin ödeme için fatura düzenlediği tarihten itibaren 5 beş banka günü içinde yapılır. Sözleşme Bedeli.

Madde 3. Hizmet sağlama şartları (teslimatlar)

3.1. Bu Sözleşmenin yürütülmesinin bir parçası olarak, Müşteriye hizmetlerin sağlanması, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Çizelgeye (bu Sözleşmenin Ek No. 2'si) uygun olarak gerçekleştirilir.

3.2. İşbu Sözleşmenin imzalanmasıyla eş zamanlı olarak, Taraflar hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Çizelgeyi imzalamakla yükümlüdürler.

3.3. Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için son tarih 31 Mayıs 2017'ye kadardır.

Madde 4. Hizmetlerin (malların) kabulüne ilişkin prosedür

4.1. Hizmetlerin nicelik ve nitelik bakımından kabulü, SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Tahkim Mahkemesi kararları ile talimatlarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

- 25 Nisan 1966 tarihli P-7 sayılı "Sınai amaçlı ürünlerin ve tüketim mallarının kalite açısından kabulü prosedürü hakkında";

- “Sınai amaçlı ürünlerin ve tüketim mallarının miktara göre kabulü prosedürü hakkında” 15 Haziran 1965 tarihli P-6 No.

4.2. Yüklenici, teslimatın tam saatini ve tarihini Müşteri ile kabul etmekle yükümlüdür (ikincisi hizmetlerin sağlanması için Çizelgede sabitlenmemişse (bu Sözleşmenin Ek No. 2).

4.3. Yüklenici, Müşteriye kendi nakliyesi ile veya masrafları kendisine ait olmak üzere üçüncü şahıs nakliyesinin katılımıyla hizmetleri sunar. Kaldırma ekipmanı kullanılarak yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere her türlü yükleme ve boşaltma işlemleri, zemine tırmanma işlemleri, Yüklenici tarafından kendi teknik imkanları kullanılarak veya masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirilir.

4.4. Yüklenici tarafından Müşteriye sağlanan hizmetler, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan bu Sözleşmenin 3 No'lu Ekinde belirtilen teknik şartnamelere ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan İş Tanımı (İşbu Sözleşmenin Ek No. 5'i) ile uyumlu olmalıdır. bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

4.5. Hizmetlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi GOST gerekliliklerine, ithal edilen hizmetlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi ise uluslararası paketleme standartlarına uygun olmalıdır.

4.6. Servis işareti şunları içermelidir: ürün adı, üreticinin adı, üreticinin yasal adresi, veriliş tarihi ve garanti süresi.

4.7. Ambalajın etiketlemesi kesinlikle hizmetlerin etiketlemesine uygun olmalıdır.

4.8. Paketleme, nihai operasyon yerine nakliye ve elleçleme işlemleri sırasında hizmetlerin güvenliğini sağlamalıdır.

4.9. Ambalajın temizlenmesi ve çıkarılması Yüklenici tarafından hizmetlerin teslim edildiği gün veya masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirilir.

4.10. Yüklenici, hizmetin teslimi gününde, işbu Sözleşme'nin Ek 4'ü şeklinde düzenlenen ve Yüklenici tarafından imzalanmış olan fatura ve faturaların aslını, Hizmet Kabul ve Devir Belgesi'ni iki nüsha halinde Müşteri'ye teslim etmekle yükümlüdür. bu tür hizmet için gerekli olan kopyalar, sertifikalar ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak verilen hizmetlerin kalitesini teyit eden diğer belgeler.

4.11. Düşük kalitede hizmet verilmesi durumunda, Yüklenici, Müşteri tarafından kendisine bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde eksiklikleri ücretsiz olarak gidermek veya eksiklerin giderilmesi için Müşteri'nin masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Hizmetler.

Kalite gerekliliklerinin önemli ölçüde ihlal edilmesi durumunda, Yüklenici bu ihlalleri 2 (iki) gün içinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.12. Eksik hizmet verilmesi halinde Yüklenici, Müşteri'nin talepte bulunduğu andan itibaren 1 (bir) gün içinde hizmetleri tamamlamakla yükümlüdür.

4.13. Hizmetlerin (ve ilgili hizmetlerin) bu Anlaşmanın 4.10 maddesinde belirtilen belgelerin mevcudiyetinde ve hizmetlerin (ve ilgili hizmetlerin) kalitesi, miktarı, kapsamı, eksiksizliği ve diğer özellikleri ile ilgili iddiaların bulunmaması durumunda kabul sonuçlarına dayanarak Müşteri, Hizmet Kabul ve Devir Belgesini 2 (iki) nüsha olarak imzalar ve bir nüshasını Yükleniciye devreder.

Madde 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Müşteri şu haklara sahiptir:

5.1.1. Yüklenicinin, Sözleşmenin şartlarına ve tüm eklerine uygun olarak yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmesini istemek.

5.1.2. Yüklenicinin Sanatta belirtilen usulüne uygun olarak yürütülmüş belgeleri sunmasını isteyin. Sözleşmenin 4, Sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerin yerine getirildiğini teyit eder.

5.1.3. Yükleniciden, bu Sözleşme kapsamındaki Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmedeki ilerleme ve durum hakkında bilgi talebi.

5.1.4. Hizmetlerin sırasını ve zamanlamasını izleyin.

5.1.5. Sağlanan hizmetlerin kalitesinin uygunluğunu kontrol etmek için, seçimi federal yasaların öngördüğü şekilde gerçekleştirilen bağımsız uzmanları dahil edin.

5.1.6. Yetkili kontrol organları tarafından gerçekleştirilen fon kullanımının denetimlerinin sonuçlarına dayanarak, bu hizmetlerin miktarı, kapsamı, eksiksizliği ve maliyeti de dahil olmak üzere sağlanan hizmetlerin eksikliklerine bakın.

5.2. Müşteri zorunludur:

5.2.1. Sözleşmenin şartlarına uygun olarak hizmetleri zamanında kabul edin ve ödeyin.

5.2.2. İşbu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin Yüklenicinin kusuru ile yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi halinde, Yükleniciden bir ceza ödenmesini talep etme hakkının ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde (para cezası) , cezalar) ceza tutarlarının (cezalar, para cezaları) gönüllü olarak ödenmesi konusunda Yükleniciye bir bildirim göndererek.

5.2.3. Yüklenici tarafından bu Sözleşmede öngörülen ceza miktarlarının (cezalar, para cezaları) gönüllü olarak ödenmemesi durumunda, bunları mahkemede tahsil edin.

5.2.4. Yetkili kontrol kuruluşları, sağlanan hizmetlerin miktarı, aralığı, eksiksizliği ve maliyeti arasında Sözleşme şartlarına aykırılık tespit ederse, sağlanan hizmetlere ilişkin açıklamaları sağlamak için Yüklenicinin yetkili temsilcilerini arayın.

5.3. Yüklenicinin hakkı vardır:

5.3.1. Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kabul ve devir Belgesini bu Sözleşmenin 4.13 maddesi uyarınca imzalamasını gerektirir.

5.3.2. Sanat uyarınca sağlanan hizmetler için zamanında ödeme yapılmasını gerektirir. 2 Anlaşma.

5.3.3. Müşteriden, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin açıklamalar ve açıklamalar sağlamasını talep edin.

5.4. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:

5.4.1. Hizmetleri, Sözleşme hükümlerine ve tüm eklerine uygun olarak zamanında ve usulüne uygun olarak sunmak.

5.4.2. Müşteriye, hizmetlerin menşe ülkesinin beyanını ve / veya malların Rusya Federasyonu topraklarında üretildiğini teyit eden belgeleri, böyle bir belgenin mevcudiyeti Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından öngörüldüğü takdirde sağlayın ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun belgeler mallarla birlikte aktarılır.

5.4.3. Müşterinin talebi üzerine, bu tür bir talepte belirtilen zaman sınırları içinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ilerleme hakkında bilgi sunun.

5.4.4. Müşteriye, ilgili değişikliğin tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde fiili konumunda değişiklik hakkında bilgi verin. Belirtilen süre içinde adres değişikliği bildiriminin yapılmaması durumunda, Yüklenicinin asıl yeri işbu Sözleşmede belirtilen adres olacaktır.

5.4.5. Yürürlükteki mevzuat ve Sözleşme ile öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

5.5. Yüklenici, bu Sözleşmenin akdedildiği tarihte aşağıdakileri garanti eder:

5.5.1. Tasfiye prosedürü onunla ilgili olarak yürütülmüyor, tahkim mahkemesinin kendisini iflas ilan etmesine ve iflas davası açmasına ilişkin bir kararı yok, faaliyeti Rusya İdari Suçlar Kanunu'nda öngörülen şekilde askıya alınmadı Federasyon ve ayrıca geçmiş takvim yılı için herhangi bir düzeydeki bütçelere veya devlet bütçe dışı fonlarına değerlendirilen vergiler, ücretler ve diğer zorunlu ödemeler üzerindeki borç tutarının, mali tablolara göre varlıkların defter değerinin %25'ini aşmaması. son tamamlanan raporlama dönemi için.

5.5.2. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyebilecek mülkiyet niteliğindeki yükümlülüklerle yükümlü değildir.

5.5.3. Son iki yılda, sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmedi ve benzer Anlaşmalar kapsamında zarara yol açmadı (veya verilen zararı ödemedi).

Madde 6 Garantiler

6.1. Yüklenici, bu hizmet türü için onaylanmış mevcut standartlara uygun olarak sunulan hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini ve bu tür hizmet için gerekli olan ve yürürlükteki Rus mevzuatına uygun olarak verilen sertifikaların mevcudiyetini garanti eder.

Rusya Federasyonu mevzuatının, Anlaşmaya konu hizmetleri sağlayan kişiler için özdenetim kuruluşlarına zorunlu üyelikleri için bir gereklilik belirlemesi durumunda, Yüklenici, bu tür bir düzenlemeye uygunluğunu teyit eden belgelerin mevcudiyetini sağlamakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüm yürütme süresi boyunca gereklilik.

6.2. Bu Anlaşma kapsamında sağlanan hizmetlerin kalitesi, Rusya Federasyonu'nda oluşturulan devlet standartlarına, sağlanan hizmetlerin üreticilerinin teknik düzenlemeleri veya şartnamelerine ve bu Anlaşmanın Teknik Şartnamenin kalite göstergelerinde belirtilen gereksinimlerine (Şartlar) uygun olmalıdır. Referans) Moskova şehri için sipariş verirken belirlenir.

6.3. Sağlanan hizmetler için Yüklenici, bu tür hizmet için düzenleyici belgelere uygun bir kalite garantisi sağlar.

Sağlanan hizmetler için garanti süresi Teknik Şartname'de (bu Sözleşmenin Ek No. 3) belirlenir.

Kalite garantisinin varlığı, Yüklenici tarafından bir garanti kartının (sertifikasının) düzenlenmesi veya uygun bir giriş yapılmasıyla belgelenir.

Madde 7. Tarafların Sorumluluğu

7.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaklardır.

7.2. Müşteri'nin Sözleşme Bedelini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde gecikme olması durumunda, Yüklenici, Müşteri'den bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. Ceza, bu Sözleşme ile belirlenen Sözleşme Bedelini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için son tarihin sona erdiği günü takip eden günden başlayarak Sözleşme Bedelini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde gecikilen her gün için tahakkuk ettirilir. Bu tür bir cezanın miktarı, Sözleşme Fiyatından cezanın ödendiği gün geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın yeniden finansman oranının yüzde üçü olarak belirlenir.

7.3. Teslimat Çizelgesi'nde (Bu Sözleşmenin Ek No. 2'si) belirtilen belirli bir teslimat süresi içinde hizmet sağlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bir gecikme olması durumunda, Yüklenici ilgili belgeyi aldıktan sonra 5 (beş) bankacılık günü içinde Müşteri'den bildirimde bulunarak, gecikmenin her günü için ilgili dönemde teslim edilecek hizmetlerin bedelinin yüzde 0,3 (onda üç) oranında ancak yüzde 30'unu (otuz) geçmemek üzere Müşteriye ceza öder. Teslim Çizelgesi'nde belirtilen sürenin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere ilgili teslim süresi içinde hizmet sunma yükümlülüğünü yerine getirmek.

7.4. Düşük kaliteli hizmet sunulması durumunda, Yüklenici, Müşteri'den ilgili bildirimi aldıktan sonra 5 (beş) banka günü içinde Müşteri'ye yüzde 0,3 (onda üç) tutarında ceza ödemekle yükümlüdür, ancak, Yükleniciye gönderildiği andan itibaren her gün için, sağlanan hizmetlerin Şartnamesi (bu Sözleşmenin Ek No. 1) uyarınca belirlenen, sağlanan hizmetlerin maliyetinin yüzde 30'undan (otuz) fazla olmamak üzere, Yüklenici ilgili yükümlülüğü yerine getirene kadar (hizmetlerdeki eksikliklerin giderilmesi için yapılan masrafların geri ödenmesi veya düşük kaliteli hizmetlerin uygun kalitede hizmetlerle değiştirilmesi) ücretsiz olarak hizmetlerdeki eksikliklerin giderilmesi için bir gereklilik içeren bir bildirim (yetersizliklerin giderilmesi). yetersiz kaliteli hizmetler / hizmetlerdeki eksikliklerin giderilmesi için giderlerinin tutarının alınması / Müşterinin yetersiz kalitede hizmetler yerine sunulan yüksek kaliteli hizmetleri Müşterinin banka hesabına kabul etmesi).

7.5. Eksik hizmetlerin teslimi halinde, Yüklenici, Müşteri'den ilgili bildirimi aldıktan sonra 5 (beş) banka günü içinde, Müşteri'ye yüzde 0,3 (onda üç) tutarında ancak en fazla olmayan bir ceza ödemekle yükümlüdür. Yüklenicinin hizmetlerin tamamlanması için bir talep gönderdiği andan Yüklenicinin ilgili yükümlülüğü uygun şekilde yerine getirmesine kadar (hizmetlerin daha fazla tamamlanması / sağlanan hizmetlerin Müşteri tarafından kabul edilmesi) kadar her gün için bu tür hizmetlerin maliyetinin yüzde 30 (otuz) eksik hizmetler karşılığında).

7.6. Yüklenicinin yükümlülüklerini uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi nedeniyle Tarafların mutabakatı ile Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) banka günü içinde Müşteriye bir ödeme yapar. Sözleşme ile sağlanan teslim edilmeyen hizmetlerin tutarının yüzde 30 (otuz) tutarında ceza.

7.7. İşbu Sözleşmenin Tarafları, ilgili yükümlülüğün ifasındaki gecikmenin mücbir sebeplerden veya diğer Tarafın kusurundan kaynaklandığını kanıtlamaları halinde ceza ödemesinden (para cezası, cezalar) muaf olacaklardır.

7.8. Sunulan belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğu ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygunluğunun sorumluluğu Yükleniciye aittir.

7.9. Yetkili kontrol kurumlarının hizmetlerin eksik teslim edildiği ve / veya maliyetinin fazla tahmin edildiği gerçeğini tespit etmesi durumunda, Yüklenici fazla ödenen fonları Müşteriye iade edecektir.

Madde 8. Sözleşmenin feshi prosedürü

8.1. Bu Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:

Tarafların mutabakatı ile;

Yargısal olarak.

8.2. Müşteri, aşağıdaki durumlarda bu Sözleşmeyi feshetme talebi ile öngörülen şekilde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir:

8.2.1. Yüklenici tarafından Sözleşmenin esaslı ihlali durumunda.

8.2.2. Hizmetlerin tesliminde 2 (iki) günden fazla gecikme olması durumunda.

8.2.3. İşbu Sözleşmenin gerekçesinde belirtilen sipariş verme aşamasında Yüklenici tarafından sunulan belgelerde yer alan bilgilerin güvenilmezliğinin tespit edilmesi halinde.

8.2.4. Yüklenicinin tasfiyesine ilişkin prosedür durumunda - tüzel kişilik veya tahkim mahkemesinin Yüklenicinin iflas ettiğini beyan etme ve iflas davası açma kararının varlığı.

8.2.5. Yüklenicinin faaliyetlerinin askıya alınması gerçeğinin, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nda öngörülen şekilde tespit edilmesi durumunda.

8.2.6. Yüklenicinin geçmiş takvim yılı için herhangi bir düzeydeki bütçelere veya devlet bütçe dışı fonlarına tahakkuk eden vergi, ücret ve diğer zorunlu ödemeler konusunda borcu varsa, tutarı bilanço değerinin %25'ini (yüzde yirmibeşini) aşarsa Yüklenicinin Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak belirtilen borcun varlığına itiraz etmemesi şartıyla, son tamamlanan raporlama dönemine ait mali tablolara göre Yüklenicinin malvarlığı.

8.4. Tarafların mutabakatı ile Sözleşmeyi feshetme teklifinin gönderildiği taraf, alındığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde esasa ilişkin yazılı bir cevap vermelidir.

8.5. Sözleşmenin feshi, Taraflarca uygun bir fesih sözleşmesi imzalanarak yapılır.

8.6. Taraflardan herhangi birinin inisiyatifiyle bu Anlaşmanın feshedilmesi durumunda, Taraflar, Yüklenici tarafından aktarılan hizmetlerin (malların) hacmini doğrulayan hesaplamaları uzlaştıracaklardır.

Madde 9. Mücbir sebep halleri

9.1. Taraflar, sel, yangın, deprem, sabotaj, düşmanlıklar, ablukalar, mücbir sebep hallerinin sonucu olması durumunda, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirememe konusunda sorumluluktan muaftırlar. işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin uygun şekilde yerine getirilmesinin yanı sıra, bu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra ortaya çıkan ve Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini doğrudan etkileyen ve yasaların öngördüğü şekilde teyit edilen diğer acil durumların yanı sıra, Taraflar öngörememekte ve engelleyememektedir.

9.2. Bu tür durumlarda, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, bu koşulların bu Anlaşmanın zamanında yerine getirilmesini önemli ölçüde etkilediği ölçüde, bu koşulların süresiyle orantılı olarak ertelenecektir.

9.3. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması nedeniyle yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmesinin imkansız olduğu Taraf, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde diğer Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. bunların oluşumu, türü ve olası eylem süresi.

9.4. Bu Sözleşmenin 10.1 maddesinde belirtilen koşulların ilgili bildirim tarihinden itibaren 2 (iki) takvim ayından fazla sürmesi durumunda, Taraflardan her biri, bu tür olayların meydana gelmesi nedeniyle uğradıkları zararları tazmin talebinde bulunmaksızın bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. koşullar.

Madde 10. Anlaşmazlıkların halli prosedürü

10.1. Herhangi bir çelişki, iddia ve anlaşmazlık ile bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar olması durumunda, Taraflar,

bu tür çelişkileri, iddiaları ve anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkların çözümü için ortak bir protokolün yürütülmesi ile gönüllü olarak çözme çabaları.

10.2. Taraflarca varılan tüm anlaşmalar, Taraflarca imzalanan ve mühürlenen ek anlaşmalar şeklinde resmileştirilecektir.

10.3. Anlaşmazlık Moskova Şehri Tahkim Mahkemesi tarafından çözüme sunulmadan önce, Taraflar bir talep prosedüründe sorunu çözmek için önlemler alacaklardır.

10.3.1. Talep yazılı olarak gönderilmelidir. Alınan talep üzerine, Taraf, alındığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) takvim günü içinde esasa ilişkin yazılı bir yanıt vermelidir. Talebin öngörülen süre içinde cevapsız bırakılması, iddiaların tanınması anlamına gelir.

10.3.2. İddia şunları içermelidir: iddiayı sunan kuruluşun (kurum, işletme) adı, posta adresi ve ayrıntıları; iddianın yönlendirildiği kuruluşun (kurum, işletme) adı, posta adresi ve detayları.

10.3.3. Taleplerin parasal değere tabi olması durumunda, talep edilen miktar ve bunun tam ve makul hesaplaması talepte belirtilecektir.

10.3.4. Belirtilen gereklilikleri desteklemek için, talep usulüne uygun olarak yürütülmüş ve onaylanmış gerekli belgeler veya onlardan alıntılar ile birlikte sunulmalıdır.

İddia, başvuranın görüşüne göre, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde ele alınmasına, uyuşmazlığın nesnel bir şekilde çözülmesine katkıda bulunacak başka bilgiler içerebilir.

10.4. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve karşılıklı anlaşmaya varmamaları durumunda, bu Sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıklar Moskova Tahkim Mahkemesinde çözülecektir.

Madde 11. Geçerlilik süresi, Anlaşmayı değiştirme prosedürü

11.1. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerlidir.

11.2. Tarafların, Sözleşme'nin 12.1. maddesinde belirtilen, bu Sözleşme'nin sona erme tarihinden önce yerine getirmeyen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

11.3. Sözleşme, her iki Tarafça imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde müşteri tarafından Sözleşmeler Siciline kaydedilmelidir.

11.4. Bu Sözleşmede değişiklik ve eklemeler, Tarafların mutabakatı ile mümkündür. Tüm değişiklik ve eklemeler, Sözleşmenin Tarafları arasında ek sözleşmeler imzalanarak yazılı olarak yapılır. Sözleşmeye ek anlaşmalar onun ayrılmaz bir parçasıdır ve Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Anlaşmaya ek anlaşmalar, Anlaşmanın 12.3 maddesinde belirtilen şekilde Anlaşma Kaydı'na kaydedilmeye tabidir.

Madde 12. Muhtelif Koşullar

12.1. Tarafların bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm bildirimleri, Tarafın Madde 4'te belirtilen asıl adresine iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak gönderilecektir. 14 işbu Sözleşmenin veya faks, e-postanın kullanılması ve ardından orijinalinin sağlanması. Bildirimlerin posta yoluyla gönderilmesi durumunda, bildirimler, gerçek alındığı gün, bir posta işareti ile teyit edilen Taraf tarafından alınmış kabul edilir. Faks ve e-posta yoluyla tebligat yapılması halinde, tebligatlar gönderildikleri gün Tarafa ulaşmış sayılır.

12.2. Sözleşme, Tarafların her biri için birer tane olmak üzere, aynı yasal güce sahip 2 (iki) nüsha halinde yapılır.

12.3. Bu Anlaşmada öngörülmeyen her şeyde, Taraflar, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına göre yönlendirilir.

12.4. Sözleşmenin ayrılmaz parçaları şunlardır: Ek No. 1 "Tedarik edilen malların özellikleri", Ek No. 2 "Hizmetlerin sağlanması için zaman çizelgesi", Ek No. 3 "Sunulan hizmetlerin teknik özellikleri", Ek No. 4 "Hizmetlerin kabul ve devir belgesinin şekli", Ek No. 5 "Teknik tatbikat".

12.5. Müşteri ve Yüklenici tarafından bu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi, Moskova şehrinin mevcut düzenleyici yasal düzenlemelerinin öngördüğü şekilde Sözleşmenin Sözleşme Kaydı'na uygulanmasına ilişkin bilgilerin kaydedilmesinin temelidir.

Madde 13. Tarafların adresleri, detayları ve imzaları

1 Numaralı Başvuru

sözleşmeye

ŞARTNAME

SUNULAN HİZMETLER

İsim Hizmetler	Birim devir.	Bir adet fiyat. ruble olarak (KDV açısından)	Miktar	Ruble cinsinden miktar (KDV açısından)	KDV tutarı ruble olarak
UUTE termik enerji ölçüm ünitelerinin yıl içinde bakım, onarım ve doğrulaması: UUTE cihazlarından okumaların alınması, termal enerji miktarına ilişkin sertifikaların aylık olarak her ayın 1. günü ısı tedarik kuruluşuna sunulması;	Düğüm	60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68
Toplam		60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68

Müşteri yöneticisi:

MP MP

Başvuru No. 2

sözleşmeye

SERVİS PROGRAMI

hayır. p / p	Hizmetler listesi	Yürütme süresi Hizmetler	Not
		haftada bir
		ayda bir
	Müşterinin ısı tedarik organizasyonundaki çıkarlarını temsil etmek, alınan ısı için karşılıklı yerleşimler için UUTE okumalarının elektronik çıktılarının aylık raporlarını sağlamak.	herhangi bir ihtiyaç için
		plana göre
		Doğrulama zamanına göre
		Yaz kış
		haftalık
		Her ay

Müşteri yöneticisi:

____________________ ____________________

MP MP

3 No'lu Uygulama

sözleşmeye

TEKNİK ÖZELLİKLER

SUNULAN HİZMETLER

P/n	Hizmetler listesi	uyma standartlar ve düzenleyici ve teknik belgeler	Garanti Terim
	Tüm hizmetler	Tüm hizmetler, Mosgorteplo Devlet Üniter Teşebbüsü tarafından GOST 18322-73 "Ekipman bakım ve onarım sistemi" gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen Isıtma Noktalarının Mühendislik Ekipmanlarının Bakım Yönetmeliğine, operasyonel gereksinimlere uygun olarak sağlanmaktadır. belirli ekipman ve enstrüman türleri için belgeler

Müşteri yöneticisi:

____________________ __________________

MP MP

4 Numaralı Başvuru

sözleşmeye

FORM

KABUL VE HİZMET DEVRİ

Moskova "___" _________ 20___

Federal bütçe sağlık kurumu, bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak, bir yanda 14 Nisan 2014 tarih ve 17 sayılı Yönetmelik ve Vekaletnameye göre hareket eden kişi tarafından temsil edilirken, ______________ ______________(şirketin adı)

bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır ve ______________________ ile temsil edilmektedir,

(pozisyon, tam ad)

__________________________ temelinde hareket eder,

(Tüzük, Yönetmelik, Vekaletname)

Öte yandan, topluca "Taraflar" olarak anılacak olan, bu kanunu aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

1. "____" ___________ 20__ tarihli _________ (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) sayılı sözleşme uyarınca, Yüklenici hizmet sağlama (VE İLGİLİ HİZMETLER SUNMA) yükümlülüklerini yerine getirmiştir:

Hizmetler listesi	Yürütme süresi Hizmetler	Servis tarihleri
Bakım (KÖ-2)	haftada bir
Bakım (KÖ-3)	ayda bir
UUTE cihazlarından okumaların alınması, sunulması ve ısı tedarik organizasyonunun termal enerji miktarının sertifikaları	aylık, her ayın 1'i
Müşterinin ısı tedarik organizasyonundaki çıkarlarını temsil etmek, alınan ısı için karşılıklı yerleşimler için UUTE okumalarının elektronik çıktılarının aylık raporlarını sağlamak.	herhangi bir ihtiyaç için
UUTE'nin planlı ve plansız onarımlarını yapmak	plana göre
UUTE'nin planlanmış ve programlanmamış durum doğrulamalarının uygulanması	Devlet doğrulama süresine göre
UUTE'yi yaz-kış modları için ayarlama	Yaz kış
Hesap makinesinin ve birincil cihazların çalışması üzerinde kontrol	haftalık
Isıtma ve sıcak su sistemlerinin çalışmasının analizi	Her ay

2. Gerçek hizmet kalitesi (VE İLGİLİ HİZMETLER) sözleşmenin gereksinimlerini karşılar (karşılamaz):

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. Yukarıdaki hizmetler, sözleşmeye göre, "___" ____________ 20___ tarihinde, fiilen "____" __________ 20___ tarihinde gerçekleştirilmelidir.

4. Hizmetlerin eksiklikleri (VE İLGİLİ HİZMETLER) tespit edildi / tanımlanmadı)

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. Sözleşme kapsamındaki çalışmaların sonuçları:

Geçti: Kabul edildi:

Yüklenici Müşteri

__________________________ ____________________

MP m

Başvuru No. 5

sözleşmeye

teknik görev

ısı enerjisi ölçüm ünitelerinin bakımı, onarımı ve doğrulanması için bir dizi hizmet sağlanması için

Bu referans şartları, bölgede bulunan bakım, onarım ve UUTE yönetmeliklerine uygun olarak, ısı enerjisi ölçüm ünitelerinin (UUTE) bakım, onarım ve doğrulanması ile ilgili çalışmaların organizasyonu için teknik ve organizasyonel gereklilikleri tanımlar. Şubenin adresinde: Moskova, Krasnogvardeisky bulvarı, ev 17, bina 1. Yüklenici, sistemlerin tüm unsurlarının çalışabilirliğini ve iyi durumunu sağlamanın yanı sıra, doğrulama son tarihlerine uygun olarak, ısı tedarik organizasyonunun işletmesine müteakip kabul ile doğrulama çalışmalarını yürütür.

Bakımın amacı,:

Mevsimsel ve standart sıklık dikkate alınarak çalışma kapasitesinin ve belirlenen çalışma parametrelerinin sürdürülmesi, Bakım çalışmaları ;

-Bakım onarım servis verilebilirliği geri yüklemek ve belirtilen performans göstergelerini sürdürmek için;

Endüstriyel güvenlik ve ekipman pasaportları ile ilgili normatif belgelerin gerekliliklerine uygunluk, teknik belgelerin bakımı.

Isıtma noktalarında bulunan ısı enerjisi ölçüm ünitelerinin bakımı sırasında yapılan işlerin listesi

İşin kapsamı:

• Haftalık bakım (TO-2) - haftada bir kez gerçekleştirilir;
• Aylık bakım (TO-3) - ayda bir kez gerçekleştirilir.

İş türleri:

Haftalık bakım (TO-2) sağlar :

• TO-1'in gerçekleştirilmesi;
• teknolojik süreçlerin akışını kaydeden kontrol ve ölçüm cihazlarının okumalarına göre otomatik kontrol sistemindeki cihazların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Gerekirse, çalışma modu ayarlanır;
• otomasyon cihazlarının sinyal lambalarının bütünlüğünün ve gösterge durumunun kontrol edilmesi, yanmış lambaların değiştirilmesi;
• ısıtma telafi ünitesinin otomatik sisteminin çalışabilirliğinin kontrol edilmesi;
• manometrelerin, termometrelerin bütünlüğünü ve okumalarının kontrol edilen parametrelerin gerçek değerleriyle uyumluluğunu kontrol etmek;
• termometre manşonlarına motor yağı eklenmesi (gerekirse);
• yabancı cisimlerin, otomasyon kabinlerinde nemin, bağlantı elemanlarının korozyonunun kontrol edilmesi;
• aydınlatma tesisleri için elektrik lambalarının bütünlüğünü kontrol etmek, yanmış elektrik lambalarını değiştirmek;
• otomasyon dolaplarının kilitlerinin çalışabilirliğini kontrol etme, sorun giderme;
• elektrikli ekipman kasalarının topraklamasının kontrol edilmesi;
• Geçen hafta yapılan inceleme sırasında tespit edilen sorun giderme;
• ekipman ve cihazların hasarlı boya ve vernik kaplamalarının restorasyonu (gerekirse);
• soğutucunun teknolojik parametrelerinin analizi (T1, T2, Gmax, Gmin, sızıntı, katkı);
• işletim günlüğünde bakımın yürütülmesiyle ilgili bir giriş.

Aylık bakım şunları içerir::

• Haftalık bakımın yapılması (TO-2);
• otomatik ısı tedarik sistemlerinin doğru çalıştığının doğrulanması (sıcaklık rejimlerinde zorunlu değişiklik);
• ısıtma sistemlerini beslemek için otomasyon ünitesinin işleyişini kontrol etmek (elektrik vanasını açmak);
• otomasyon sistemlerinin cihazlarında önleyici çalışmaların yapılması (kontrol, temizlik, salmastra kutusu contalarının bağlantılarının sıkılığını kontrol etme, kontrol valflerinin kapılarının sıkılığını kontrol etme, elektrik kablolarının elektrik bağlantılarının güvenilirliği, sabitleme cihazları);
• akım taşıyan parçaların temas bağlantılarının görünüşte ısınmasını kontrol etme (rengi koyulaştırarak);
• elektrik motorlarının bireysel kontrol devrelerinin (devre kesiciler, röleler, manyetik yol vericiler, buton direkleri vb.) ekipman ve devrelerinin kontrolü, ayarlanması ve ayarlanması;
• valf millerinin ve kontrol valfi gövdelerinin gresle yağlanması;
• tüm conta bağlantılarının sıkılığının kontrol edilmesi, su sızıntısının ortadan kaldırılması (gerekirse);
• basınç göstergelerini ve darbe hatlarını boşaltın;
• elektronik otomasyonun yedek bir hidroliğe dönüştürülmesi (varsa) - hidrolik otomasyonun doğru çalışmasını kontrol etmek;
• teftişler, kontroller ve günlük çalışma sırasında tespit edilen arızaların giderilmesi;
• anahtarların, anahtarların, prizlerin vb. yüksek nemli ve servis kolaylığı olan odalarda açık olarak döşenmiş elektrik kablolarının kontrolü ve muayenesi;
• mühendislik ekipmanlarının, aletlerin, metal yapıların kısmi boyanması;
• aylık bakımın uygulanmasına ilişkin operasyonel günlüğe bir giriş yapmak.
• Isı sayaçlarının mevsimsel moda aktarılması veya soğutma sıvısının bulunmadığı süre için koruma.
• Ölçüm cihazlarının arızalanması durumunda, teknolojik eklerin montajı ile sökün, Müşteriyi bilgilendirin ve tesise ısı tedarik organizasyonunun bir temsilcisini arayın.
• Arızalı cihazları tamir için gönderme ve tamir edilen cihazların daha sonra tesiste kurulmasıyla cihazları tamirden alma
• Gerekli belgeleri mühürlemek ve işlemek için ısı tedarik organizasyonunun bir temsilcisini tesise çağırmak.
• Küçük onarımlar:

AP'nin değiştirilmesi, sigortalar;

Arayüz kontrolü;

Ölçüm ve hesaplama birimlerinin değiştirilmesi;

Basınç sensörlerinin değerlendirilmesi

Termistörlerin çalışmasının değerlendirilmesi (gerekirse - değiştirme)

• Talep üzerine Yüklenici ısısı saatlik çıktılar sağlar.

Tüm hizmetler, Devlet Üniter Teşebbüsü Mosgorteplo tarafından GOST 18322-73 "Ekipman bakım ve onarım sistemi" gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen Isıtma Noktalarının Mühendislik Ekipmanlarının Bakımı Yönetmeliğine uygun olarak sağlanmaktadır. belirli ekipman ve cihaz türleri için operasyonel belgeler. Ve ayrıca şunları yapın:

• UUTE'nin planlı ve programsız onarımlarının uygulanması;
• UUTE'nin planlanmış ve programlanmamış durum doğrulamalarının uygulanması;
• Teknik inceleme (TO-2) UUTE;
• UUTE'nin çalışmasının yaz-kış modları için ayarlanması;
• Hesap makinesinin çalışması üzerinde kontrol;
• Birincil cihazların çalışması üzerinde kontrol;
• UUTE cihazlarından okumaların alınması, aylık olarak ısıl enerji miktarına ilişkin sertifikaların her ayın 1. günü ısı tedarik kuruluşuna sunulması;
• Isıtma ve sıcak su sistemlerinin çalışmasının analizi;

• Isı tedarik organizasyonunda Müşterinin çıkarlarını temsil etmek, alınan ısı için karşılıklı yerleşimler için UUTE okumalarının elektronik çıktılarının aylık raporlarını sağlamak;

• Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere:

Arızalı cihazların onarımı, arızalı cihazlar yerine cihazların satın alınması ve değiştirilmesi (iki bin rubleye kadar);

Taahhüt edilen mal alımı için KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

ELISA test sistemlerinin temini için sözleşme

Mülkiyetin (menkul kıymetlerin) güven yönetimine ilişkin SÖZLEŞME

Isı enerjisi ve ısı taşıyıcı ölçüm birimlerinin bakımı için SÖZLEŞME (yüklenici sözleşmesi) Lipetsk "___" ____________20__ Açık Anonim Şirket "Lipetsk City Energy Company", bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır, Genel Müdür Vladislav Anatolyevich Smirnov tarafından temsil edilmektedir. bir yanda Şart'a dayalı olarak , diğer yanda ____________ tarafından temsil edilen ve bundan böyle Müşteri olarak anılacak olan ________________________________ . Bu sözleşme uyarınca, Yüklenici, çok apartmanlı konut binalarında kurulu ısı enerjisi ve ısı taşıyıcı ölçüm ünitelerinin bakımını yapmayı, Müşteri ise yapılan işin bedelini sözleşmede öngörülen şekilde ve şartlar dahilinde kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder. bu anlaşmanın şartları. 1.2. Ölçüm birimlerinin bakımı sırasında Yüklenici aşağıdaki işleri yapar: - ölçüm birimi performansının periyodik muayenesi; - ısı sayacının ve bileşenlerinin elektriksel ve mekanik bağlantılarının güvenilirliğini kontrol etmek; - ısı enerjisi tüketimi okumalarının alınması. 1.3. Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş, güvenlik standartları sisteminin gerekliliklerine, konut stokunun teknik işleyişine ilişkin Kural ve normlara, bir apartmanda ortak mülkün bakımına ilişkin Kurallara, Kurallara uygun olmalıdır. vatandaşlara kamu hizmetlerinin sağlanması, bu anlaşma kapsamında tarafların ilişkilerini düzenleyen diğer düzenleyici yasal düzenlemeler. 1.4. Bakım için transfer edilen ölçüm birimlerinin sayısı ve yer adresleri bu sözleşmenin 1 No'lu Ekinde belirtilmiştir. 2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.1. Müşteri şunları taahhüt eder: 2.1.1. Ölçüm birimleri için gerekli teknik belgeleri Yükleniciye iletin (tasarım ve yürütme belgeleri, ölçüm cihazları için pasaportlar). 2.1.2. Yükleniciye, ölçüm noktalarının bulunduğu bodrum katından bir anahtar seti ve ölçüm noktalarının tesislerinden tam bir anahtar seti ve koruma araçları vererek, ölçüm istasyonlarına engelsiz erişim sağlayın. ölçüm noktalarının çalışmasına yetkisiz müdahalelere karşı. 2.1.3. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş için bu sözleşme şartlarında belirtilen şekilde ve süreler içinde ödeme yapmak. 2.1.4. Yükleniciye, teslim alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde, yapılan işlere ilişkin imzalı fiilleri veya bunları imzalamayı gerekçeli olarak reddettiğini ibraz edin. Belirtilen süre içinde imzalanmış belgelerin teslim edilmemesi veya gerekçeli ret durumunda iş tamamlanmış sayılır. 2.1.5. Ölçüm birimlerini yalnızca Yükleniciye servis için aktarın, ölçüm birimlerinin ekipmanı tam teknik durumda ve ayrıca bulundukları tesislerin uygun durumdaysa. 2.1.6. Çalışmalarında yetkisiz müdahalelere karşı ölçüm birimlerinin uygun şekilde korunmasını sağlayın. 2.1.7. Yükleniciye haber vermeden bina içi ısı besleme sistemlerini yeniden donatmayın. 2.1.8. Konut binalarının sermaye ve mevcut onarımlarının bir parçası olarak, ölçüm istasyonlarının tesislerinde bulunan şirket içi mühendislik ağlarının sermaye ve mevcut onarımlarını yapın. 2.1.9. Ölçüm istasyonlarına güç kaynağının güvenilirliğini sağlayın. 2.2. Yüklenici: 2.2.1. Çalışmaya başlamadan önce, Müşteri ile birlikte, ilgili kanunların hazırlanması ile bakım için devredilen ölçüm birimlerini ve tesislerini inceleyin. 2.2.2. Ölçüm birimlerinin ekipmanının arızalanmasının yanı sıra ölçüm birimlerinin bulunduğu tesislerin uygunsuz durumda olması durumunda, Yüklenici, belirlenen kusurları Müşteri'ye göre Müşteri'ye ait olmak üzere ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu çalışmaların uygulanması için ek anlaşmaların yürütülmesi ile taraflarca kabul edilen tahminler. 2.2.3. Sözleşmenin öngördüğü işin uygun kalitede yapılmasını sağlamak. 2.2.4. Fatura ayının bitiminden en geç 2 iş günü önce, Müşteriye tüm takvim ayı için sayaç okumaları hakkında bir rapor gönderin. 2.2.5. İhlalleri, ölçüm cihazlarının çalışmasındaki arızaları, termal enerji ve soğutucu tüketimi için muhasebe modundaki arızaları zamanında ortadan kaldırın. 2.2.6. Bakım sürecinde tespit edilen ölçüm birimlerinin işleyişindeki tüm ihlaller hakkında Müşteriyi bilgilendirin. 2.2.7. Servis verilen ölçüm istasyonlarının tesislerini uygun durumda tutun. 2.2.8. Yüklenici, aşağıdaki durumlarda sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamama veya Müşteri'yi uyardıktan sonra bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahiptir: - Müşterinin gerekli teknik belgeleri ibraz etmemesi; - Müşteri tarafından ölçüm birimlerinin bulunduğu bodrum katına anahtarların bir kopyasının ve ölçüm birimlerinin bulunduğu binaların eksiksiz bir anahtar setinin ve yetkisiz müdahaleye karşı koruma araçlarının Müşteri tarafından sunulmaması ölçüm birimlerinin çalışması; - Müşteri tarafından bu Sözleşmenin 3. Bölümünde belirlenen ödeme koşullarının ihlali; - Müşterinin hatası nedeniyle ortaya çıkan hizmetlerin daha fazla sağlanmasının teknik olarak imkansızlığının tespiti. 2.2.9. Yüklenici, gerekirse, kurulu ölçüm cihazını projede belirtilen teknik gereksinimleri karşılayan bir başkasıyla değiştirme hakkına sahiptir. 2.2.10. Yüklenici, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü taraf uzman kuruluşları görevlendirme hakkına sahiptir. 3. SÖZLEŞME MALİYETİ VE ÖDEME USULÜ 3.1. Bu anlaşma kapsamındaki uzlaşma dönemi bir takvim ayıdır. 3.2. Sözleşme kapsamındaki toplam iş maliyeti, servis verilen ölçüm istasyonlarının sayısına göre belirlenir ve KDV ________ (__________) ruble dahil olmak üzere bir ölçüm istasyonu için ________ (__________) ruble tutarındadır. 3.3. Sözleşmenin imzalandığı tarihteki toplam işin maliyeti, KDV ________ (________) ruble dahil __________ (________) ruble'dir. Belirtilen miktar nihai değildir ve servis verilen ölçüm istasyonlarının sayısına bağlı olarak tarafların mutabakatı ile ayarlamaya tabidir. 3.4. Yüklenici, en geç uzlaştırma ayını takip eden ayın 5. günü Müşteri'ye yapılan işi, faturayı ve faturayı sunar. 3.5. Müşteri, işin bedelini ödemeyi, sözleşmeyi takip eden ayın 10. gününe kadar aylık olarak, Yüklenicinin detaylarına göre ödeme emirleriyle yapacaktır. 3.6. Bu sözleşme kapsamındaki iş için üçüncü şahıslar tarafından ödeme yapılmasına izin verilirken, ödeme emri, ödemeyi yapandan Müşteriye adını, sözleşme numarasını ve Yüklenici tarafından düzenlenen ödeme belgelerine bir bağlantı içeren bir bağlantı içermelidir. 3.7. Madde 2.2.2 uyarınca iş için ödeme. Müşteri tarafından işin başlangıcından önce, Yüklenici tarafından verilen ödeme belgelerine dayanılarak yapılır ve müteakip tamamlama sertifikası Müşteriye verilir. 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 4.1. Bu sözleşme _____ ile _______ tarihleri ​​arasında geçerlidir. 4.2. Taraflardan hiçbiri, işbu sözleşmenin sona ermesinden bir ay önce sona erdiğini veya yeni şartlara göre akdedildiğini beyan etmezse, sözleşme bir sonraki takvim yılı için aynı şartlarla uzatılmış sayılır. 4.3. Bu sözleşmede yapılacak değişiklikler, eklemeler, her iki tarafın yetkili temsilcileri tarafından imzalanan yazılı sözleşmelerin resmileştirilmesi yoluyla yapılır. 4.4. Bu sözleşmenin sona ermesi veya bu sözleşmenin erken feshi üzerine taraflar, tüm ihtilafları çözmekten ve sözleşme ve ek sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulamazlar. 5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU 5. 1. Taraflar, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaklardır. 5.2. Müşteri, ölçüm birimlerinin güvenliğini ve güvenli çalışmasını sağlamak için koşullar yaratır. 5.3. Yüklenici, imalat hatalarından kaynaklanan ekipman ve sıhhi tesisat malzemeleri arızalarından ve bu arızaların sonuçlarından sorumlu değildir. 5.4. Taraflar, bu anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatında bunları yerine getirmeyi imkansız kılan değişiklikler olması durumunda, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaftır; veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, olağanüstü olaylar sonucunda bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra ortaya çıkan mücbir sebeplerin bir sonucuydu. 6. DİĞER ŞARTLAR 6.1. Bu anlaşma ile düzenlenmeyen taraflar arasındaki ilişkiler, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına tabidir. 6.2. Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, taraflarca müzakere yoluyla çözülecektir. Anlaşmaya varılamaması durumunda, anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Lipetsk Bölgesi Tahkim Mahkemesinde mahkemede karara bağlanır. 6.3. Ayrıntıları, adresleri vb. değiştirirken. sözleşme kapsamındaki taraf 10 (on) gün içinde bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 6.4. Bu anlaşma, tarafların her biri için birer tane olmak üzere, aynı yasal güce sahip iki orijinal nüsha halinde yapılır. 7. TARAFLARIN ADRESLERİ, DETAYLARI VE İMZALARI MÜŞTERİ KPP TIN Kuruluşun tam adı Kuruluşun kısa adı Yasal adres Posta adresi OKPO Cari hesap numarası Muhabir hesap numarası YÜKLENİCİ 482501001 4825066916 Açık Anonim Şirket "Lipetsk City Energy Company" JSC "LGEK " 398001, Lipetsk, pl . Büyük Petro, 4a 398001, Lipetsk, pl. Peter the Great, d. 4a 71766450 40702810400000001512 301018107000000704 301018107000000704 Bankanın adı Posta Kodu Banka BIC İletişim Telefon Müşteri _____ OJSC Lipetskombank 398600 044206704 Sanatçı V. Sammnov Isı Enerjisi ve Soğutma Sıvısı İletim Sözleşmesinin 1 No'lu Ek No. " ________ 20 ___ g . No. ____________________ No. p/p Kurulum adresi MÜŞTERİ _____ Tip İşaret Seri No. YÜKLENİCİ V.A. Smirnov

1.2 "Yüklenici" söküm, kurulum ile ilgili işlerin yapılmasını sağlar
doğrulama ve / veya onarımları için ölçüm cihazları.

1.3 "Yüklenici" muhasebe verilerini toplar ve aylık olarak "Yüklenici
Kazchik” muhasebe sonuçları.

2. SERVİS PROSEDÜRÜ 2.1 Servis gerçekleştirilir:

Günlük ısı sayacı okumalarının uzaktan okunması ve kontrolü ile;

Ayda bir kez, ısı tüketimine ilişkin eylemlerin "Müşteri" ye hazırlanması ve teslimi için
balıkçılık enerjisi;

Ara ısıtma döneminde;

"Müşteri" den bir başvuru alındığında.

2.1.1. Günlük servis bakımı, ısı sayacının okunmasını içerir
"BARS-02" otomatik kayıt ünitesi aracılığıyla chika, ısı sayacı okumalarının analizi
ve "Müşteri"yi soğutma sıvısı sızıntıları ve diğer acil durumlar hakkında bilgilendirmek.

2.1.2. Aylık hizmet, geçmiş verilerin çıktısını içerir
ısı sayacının ve aylık raporların "Müşteri"ye sağlanması (ısı muhasebesi işlemleri
enerji) termal enerji tüketimi hakkında. Termal enerji için muhasebe işlemlerinin "Müşteriye" teslim edilmesi
"Yüklenici"nin taşınması veya "Müşteri"nin e-posta adresine gerçekleştirilir.

2.1.3. Isıtma dışı dönemdeki hizmet şunları içerir:

2.1.3*1. Isı sayacının ve bileşenlerinin dış durumunun incelenmesi, bu sırada contaların varlığı, bağlantı kablolarının bütünlüğü ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

2.1.3.2. Isı sayacının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme.

2.1.3.3. Isı sayacının ve bileşenlerinin sökülmesi ve montajının gerçekleştirilmesi için
"Müşteri"nin talebi üzerine periyodik doğrulama.

2.1.3.4. Operasyonel tarafından sağlanan önleyici çalışmaların yapılması
ısı sayacı ve ölçüm ünitesinin diğer bileşenleri için belgeler.

2.1.3.5. Yıllık ısı enerjisi ölçüm ünitesinin teknik olarak hazır olmasını sağlamak
ölçüm biriminin ticari muhasebeye kabulü.

2.1.4. "Müşteri" başvurusunun alınmasından sonraki hizmet şunları içerir:

2.1.4.1. "Yüklenici"nin nakliyesi ile "Müşteri"ye hareket ve restorasyon çalışmalarının yapılması
termal enerji ölçüm ünitesinin verimliliğinin oluşumu.

2.1.4.2. Kullanılmamışlarsa, ısı sayacının ve ölçüm ünitesinin diğer bileşenlerinin değiştirilmesi
doğruluğu, "Yüklenicinin" kendi fonları pahasına, başarısız olması durumunda
madencilik, operasyonda belirtilen gereklilikleri ihlal etmeden "Müşteri" tarafından gerçekleştirildi
rasyonel belgeler

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. "Yüklenici" şunları taahhüt eder:

3.1.2. 3.1.1. Isı enerjisi ölçüm ünitesinin servis bakımını uygun kalitede yapın. "Müşteri" nin hizmet taleplerini özel bir dergide düzeltmek için
alındığı tarih ve saat.

3.1.3. Aydan itibaren 3 günden fazla olmayan bir süre içinde ölçüm biriminin performansını geri yükleyin.
başvurunun alındığı an.

3.1.4. Isı sayaçlarının değişim fonunu gerekli miktarda oluşturmak ve sürdürmek
Arızalı ekipmanın derhal değiştirilmesi için kov (ölçüm ünitesinin diğer bileşenleri).

3.2. "Yüklenici" şu haklara sahiptir:

3.2.1. Yapılan iş için ödeme koşullarının "Müşteri" tarafından ihlal edilmesi durumunda, borcun ödenmesine kadar hizmeti askıya alın, işbu Sözleşmenin 5.2. maddesi.

3.3. "Müşteri" şunları taahhüt eder:

3.3.1. Ünitelerin işletilmesinden ve mevcut bakımından sorumlu bir kişiyi siparişle atayın
ölçüm yapın ve Termal Enerji ve Soğutucu için Muhasebe Kurallarının Bölüm 9'unun gerekliliklerine uyun.

3.3.2. Enstrümanların zamanında denetlenmesini sağlayın
(ölçüm aletleri) işletim belgelerinde belirtilen sıklıkta ölçüm istasyonunun
tarifler.

3.3.4. Ölçüm istasyonunun mevcut çalışması sırasında, operasyonel gereksinimlerine uyun.
ölçüm cihazları için belgeler.

3.3.5. "Yüklenici" temsilcilerine ölçüm birimine ve çalışma koşullarına erişim sağlayın
kurulduğu odada.

3.3.6. Ölçüm istasyonlarının tesislerine yetkisiz erişime karşı koruma sağlayın ve
yetkisiz kişilerin cihaza ve ölçüm ünitesinin çalışmasına müdahale etmesini önleyin.

3.3.7. "Yüklenici" den kabul edin ve servis bakımında yapılan iş için ödeme yapın
yaşamak.

3.4. "Müşteri" şu haklara sahiptir:

3.4.1. Restorasyon çalışması yapmak için "Yüklenici" temsilcisini arayın
termal enerji ölçüm ünitesinin performansı.

3.4.2. İşletme ve mevcut bakım hakkında "Yükleniciden" tavsiye alın
vaniya ısı ölçer ve bileşenleri.

3.4.3. Ayrı bir talep üzerine, "Yüklenici"den aşağıdakilerle ilgili ek veriler elde edin:
gerekli zaman aralığı için soğutucunun sovyet parametreleri.

4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

4.1. "Yüklenici", hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden sorumlu değildir.
"Müşteri"nin 3.3.1-3.3.7 maddelerindeki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda bakım
daimi Antlaşması

4.2. Bu Sözleşmenin şartlarının yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda
hırsız taraflar medeni kanun hükümlerine göre sorumludur
Rusya Federasyonu hükümeti.

5. HİZMET MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

5.1. Madde 1.1 kapsamında yapılan iş için "Müşteri", "Yüklenici"ye tutarı öder,
Sözleşme bedelinin müzakeresi için Protokolde taraflarca belirlenen,
Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2. Servis ücretleri aylık olarak ödenir.
"Yüklenici" 44356,96 (kırk dört bin üç yüz elli) tutarında eşit paylar halinde
altı ruble 96 kop.) ruble, Anlaşma süresi boyunca, en geç 10 gün sonra,
raporlama ayını takip eder. KDV'ye tabi değildir.

6. SÖZLEŞME SÜRESİ

6.1. Bu Sözleşme, 01 Ekim 2012 - 30 Eylül 2013 tarihleri ​​arasında akdedilmiştir.

7. EK ŞARTLAR

7.1. Sözleşme kapsamındaki tüm ihtilaflar taraflarca tahkim mahkemesinde çözülecektir.

7.2. Sözleşmede yapılan tüm değişiklikler ve eklemeler,
yazılı form ve her iki tarafça imzalanmıştır.

7.3. Sözleşme süresince "Müşteri", temsilcisini "Müşteri" ile birlikte atar.
Yürütücü", Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan tüm sorunları çözer.

7.4. Enstrümanların periyodik doğrulama hizmetleri "Müşteri" tarafından ayrıca ödenir.
sözleşmeler. Ölçüm cihazlarının zamanında doğrulanması sorumluluğu
muhasebe "Müşteri" tarafından karşılanır.

7.5. Madde 2.1.1., Madde 2.1.2 kapsamındaki işlerin "Yüklenici" tarafından yerine getirilmesi için. "Müşteri" taahhüt eder
öz sermaye ile satın almak "BARS-02" otomatik kaydını engelle,
bu "Müşteri" nin malıdır.

"Yüklenici", bir veri sunucusu, "SADKO-Teplo" yazılımı ve ayrıca "BARS-02" otomatik kayıt birimleri için SIM kartlar satın almayı ve bir veri iletim kanalını kullanmak için mobil operatörlerin hizmetleri için ödeme yapmayı taahhüt eder. . Sunucu, SADKO-Teplo yazılımı ve SIM kartlar Yüklenicinin mülkiyetindedir.

"BARS-02" bloğunun "Müşteri" tarafından edinilmesinden önce, "Yüklenici" madde 1.3, madde 2.1.1, madde 2.1.2 kapsamındaki işleri gerçekleştirmez.

7.6 "Müşteri"nin inisiyatifiyle sözleşmenin erken feshi (değişikliği) durumunda, "Yüklenici" aleyhine herhangi bir talepte bulunulmaması durumunda, "Müşteri" tarafından hizmet bakım maliyetinin ödemesi eksiksiz olarak yapılır. daha önce kararlaştırılan şartlara.

7.7. Bu anlaşmanın tarafları, ölçüm biriminin okumalarıyla belirlenen gerçek ısı tüketiminin hesaplanan değerden daha az veya daha fazla olabileceğinin farkındadır. "Yüklenici", "Müşteri"nin ve enerji tedarik kuruluşunun ısı temini sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

8. Mücbir Sebep Durumları

8.1. Taraflar, kısmen veya tamamen ifa etmeme nedeniyle sorumluluktan muaftır.
yükümlülüklerin tarafları tarafından uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler
mücbir sebeplerden, yani olağanüstü kaçınılmaz durumlardan kaynaklanan,
makul kontrole tabidir.

8.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir Taraf,
mücbir sebep, derhal diğer tarafa yazılı olarak
yukarıdaki koşulların başlangıcı ve sona ermesi, ancak her durumda en geç 14 takvim yılı
eylemlerinin başlangıcından veya sona ermesinden sonraki hediye günleri.

Mücbir sebep hallerinin zamansız bildirilmesi, ilgili tarafı bu şartlar nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden dolayı sorumluluktan muaf tutma hakkından mahrum eder. Mücbir sebep hallerinin başlangıcı ve sona ermesinin bildirimi ilgili devlet kurumları tarafından belgelenir.

9. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE İMZALARI

YÖNETİCİ

"MPSB" Saransk'ta

27*03.-25 /1

MÜŞTERİ

adres: Rusya Federasyonu, Mordovya Cumhuriyeti,

AKKSB'de r / s "KS

tel. (8,342)75-21g31

PROTOKOLısı enerjisi ölçüm ünitelerinin servis bakımı için sözleşmeye dayalı bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılması

muhasebe düğümü adresi

st. Veselovsky, d.23

2. cadde Veselovsky, d.25

3 sokak. Veselovsky, d.27

4 sokak. Veselovsky, d.27a, uz. bir

5 sokak. Veselovsky, d.27a, uz.2

6 sokak. Veselovsky, d.27a, uz. W

7 sokak. Veselovsky, d.27a, uz.4

8 sokak. Veselovsky, 31

9 sokak. Puşkin, d.24

10 sokak. Puşkin, d.26

11 sokak. Puşkin, d.28

12 sokak. Puşkin, d.30

13 sokak. Puşkin, d.32

14 sokak. Puşkin, 36

15 st. Puşkin, d.38

16 st. Semashko, d. 1, uz. bir

17 st. Semashko, d.1, uz.2

18 st. Semashko, d.Z.

19 sokak. Semaşko, d.5

20 sokak Semaşko, 5a

21 inci. Semashko, d.7

22 st. Semashko, d.7a

23 st. Semaşko, 9

24 st. Semaşko, 11

"bir düğümdeki ruble sayısı	Hizmet fiyatı Ayda 1 düğüm, ovmak	Sözleşme süresi, aylar

25 st. Semashko, Ö. 13, uz. bir

26 st. Semashko, d.13, uz.2

27 st. Semashko, d.15. düğüm. bir

28 st. Semashko, Ö.15, uz.2

29 sokak. Semashko, Ö. 17, uz. bir

30 st. Semashko, d.17, uz.2
TOPLAM:

Toplam borç: 52 (Beş yüz otuz iki bin iki yüz seksen üç ruble 52 kopek) ruble. KDV'ye tabi değildir.

YÖNETİCİ

Hizmet" "--

MÜŞTERİ

000 "Ev yönetimi №2"

• Bir hizmet organizasyonuna ihtiyacımız var mı?
• Bunu gerektiren bir yasa var mı?
• Hizmeti reddedersek bizi ne bekliyor?
• Bakım hizmetine neler dahildir?

Tüm soruları sırayla ele alalım.

Isı ölçer, sahibi tarafından özel bakım gerektirmez. Isı ölçere güç sağlayan lityum pil, yeniden kullanıma uygun değildir, ancak atılmalıdır. Pil için özel bakım gerekli değildir, üretici tarafından beyan edilen hizmet ömrü en az altı yıldır, genellikle beş yıldan fazla değildir ve bu, sayacın kontrol edilmeden önceki hizmet ömrüne eşittir (durum doğrulama süresi farklı ısı sayaçları için dört ila beş yıl). Isı sayacını kontrol eden veya bakımını yapan uzman, pili yaklaşık dört yılda bir değiştirmelidir. Akış dönüştürücüleriniz de pillerle çalışıyorsa, her iki yılda bir değiştirilmeleri gerekir.

Termal direnç - bakım gerektirmez.

Bu teori, hadi uygulamaya geçelim.

SÖZLEŞME No. _________

ISI ÖLÇÜM CİHAZI BAKIM HİZMETLERİNİN SUNULMASI İÇİN

Kaliningrad "_____" ______ 2016

"Kaliningrad Şehri" şehir bölgesinin belediye işletmesi "Kaliningradteploset", bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, ________ tarafından temsil edilmektedir. , bir yanda ______________________________________________________ temelinde hareket eden ve (nesnelerin sahipleri, tüzel kişilikler veya bireyler, yönetim şirketleri, bütçe kuruluşları, HOA'lar, konut kooperatifleri, bir apartmanın bakımından sorumlu kişiler tarafından temsil edilen) bina sahipleri, sözleşmeyi akdetme ve yürütme hakkını devrettiler) ________________________________________, ________ esasına göre hareket ederek, bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak, öte yandan, bundan böyle topluca "Taraflar" olarak anılacaktır. , bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Bu sözleşme kapsamında, Yüklenici, Müşteri adına, Müşteriye ait (bundan böyle UUTE olarak anılacaktır) _________________ seri numarasına (bundan böyle UUTE olarak anılacaktır) ait ısı enerjisi ölçüm ünitelerinin bakımı için hizmet sunmayı taahhüt eder: ______________________________ (bundan böyle olarak anılacaktır). Nesne olarak anılacaktır).

1.2. Sağlanan hizmetlerin listesi:

Soğutma sıvısı parametrelerinin ölçüm cihazlarının ölçüm aralığına uygunluğunu kontrol etme	aylık
Ortalama günlük (saatlik) ısı tüketimi parametrelerinin arşivini kaldırma, bir açıklama derleme	aylık
Sayaç okumalarının bir raporunun hazırlanması	aylık
Isı tüketimi parametrelerinin ve ısı sayacının mantığının kontrol edilmesi	aylık
Contaların bütünlüğünü kontrol etme	en az çeyrek kez
Debimetrelerin topraklama kalitesinin kontrol edilmesi	aylık
Hata kodlarının varlığı için cihazların teşhisi	aylık
Elektrik bağlantılarının sıkılığının kontrol edilmesi	her çeyrekte 1 kez
Cihazların mekanik hasar açısından kontrol edilmesi	en az çeyrek kez
Yalıtımın bütünlüğünün kontrol edilmesi	en az çeyrek kez
GSM iletişim kanalı testi	aylık
Kabul belgelerinin kaydı	aylık

1.3. Müşteri, bu Sözleşmenin 1.1. paragrafı 1.2'de listelenen hizmetleri kabul etmeyi ve bu Sözleşmenin 4. Bölümünde belirtilen şekilde masraflarını ödemeyi taahhüt eder.

1.4. Hizmetler, Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Kanunun (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) Taraflarca imzalanmasından sonra yapılmış sayılır.

2. SÖZLEŞMENİN FİYATI VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. Bu anlaşmanın fiyatı, KDV (%18) dahil olmak üzere her Nesne için 950,00 (dokuz yüz elli ruble 00 kopek) ruble'dir.

2.2 Verilen hizmetlere ilişkin ödeme, Müşteri tarafından Yüklenicinin kasasına para yatırılarak veya Yüklenicinin hesabına para aktarılarak aylık olarak gerçekleştirilir.

2.3. Sağlanan hizmetler için ödeme, ödeme ayını takip eden her ayın en geç 15'inci günü, Yüklenici'nin kasasına para yatırılarak veya Yüklenici'nin uzlaştırma hesabına para aktarılarak yapılır.

2.4. Yüklenici'nin Müşteri'nin kusuru nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün değilse, hizmetlerin tamamı ödemeye tabidir.

2.5. Bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerin maliyeti, paragraflarda belirtilen durumlarda ek hizmetlerin maliyetini içermez. Bu Anlaşmanın 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8'inin yanı sıra UUTE'nin derhal onarımı, Yüklenici tarafından UUTE'nin verimliliğinin geri kazanılmasında kullanılan malzeme ve teknik araçların maliyeti.

2.6. Yüklenici tarafından işbu Sözleşmenin 2.4 maddesinde listelenen hizmetler, Kanun'un imzalandığı tarihten itibaren 3 banka günü içinde Müşteri tarafından ödenir.

2.7. Ek hizmetler sağlamak, tahminde belirtilmeyen malzeme ve teknik araçlar için ödeme yapmak gerekirse, ek bir anlaşmanın yapıldığı hizmetlerin toplam maliyeti değiştirilebilir.

2.8. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasının Tarafların mutabakatı ile veya Müşterinin hatası nedeniyle sona ermesi durumunda, Müşteri, imzalanan Kanunlara göre yapılan fiili masrafları Yükleniciye tazmin etmekle yükümlüdür.

3. PROSEDÜR VE HİZMET SAĞLAMA KOŞULLARI

3.1. Yüklenici, her ayın 25. gününe kadar UUTE'nin aylık bakımını yapar.

3.2. UUTE için bakım hizmetlerinin sağlanması, fatura ayını takip eden ayın 5. (beşinci) gününden geç olmamak üzere hazırlanan bir Kanunla resmileştirilir.

3.3. Müşteri, sunduğu hizmetleri Müşteri'ye tesliminin tamamlandığı gün Kanun'u imzalayarak kabul edeceğini taahhüt eder.

3.4. Yükleniciye yönelik talepler, Müşteri tarafından Kanun'un imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde yapılabilir. Müşteri, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı bir gerekçe göstermeksizin Sözleşmeyi imzalamayı reddederse, hizmetlerin Müşteri tarafından yorumsuz olarak kabul edildiği kabul edilir, kalitesi hakkında herhangi bir şikayette bulunulmaz. verilen hizmetlerdendir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. YÜKLENİCİ şunları yapmakla yükümlüdür:

4.1.1. Hizmetlerin bu Anlaşmanın 1.1. paragraf 1.2. paragrafında belirtilen miktarda, uygun kalitede ve zamanında sağlanmasını sağlamak.

4.1.2. Müşteriden UUTE'nin çalışmasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin bir bildirimin alınmasından sonra, bu bildirimin alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde uzmanların gelmesini sağlayın.

4.1.3. Hizmetlerin sağlanmasının ilerlemesini yavaşlatan veya işin performansının (hizmetlerin sağlanması) daha fazla devam ettirilmesini imkansız kılan koşullar olması durumunda Müşteriyi bilgilendirin.

4.2. YÜKLENİCİ şu haklara sahiptir:

4.2.1. Hizmetlerin sağlanması için gereken uzmanların sayısını ve çalışmalarının programını bağımsız olarak belirleyin ve onlara gerekli tüm malzemeleri, araçları ve teknik araçları sağlayın.

4.2.2. Gerekirse, üçüncü tarafları sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dahil edin.

4.2.3. Müşteriyi bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya aşağıdaki durumlarda ifasını askıya alması konusunda uyardıktan sonra:

Müşterinin gerekli teknik belgelerin kopyalarını sağlamaması (UUTE için tasarım ve yürütme belgeleri, UUTE teknik pasaportu);

Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için Tesise engelsiz erişim sağlamaması;

UUTE Müşterisinin, çalışmalarına üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz müdahalelere karşı koruma eksikliği;

Müşteri tarafından bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirlenen ödeme koşullarının ihlali;

Müşterinin hatası nedeniyle ortaya çıkan hizmetlerin daha fazla sağlanmasının teknik olarak imkansızlığının tespiti.

4.2.4. Bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak verilen hizmetler için ödeme talep edin.

4.3 MÜŞTERİ:

4.3.1. Yükleniciye, Yüklenicinin araçlarının, mekanizmalarının ve uzmanlarının Nesnesine engelsiz erişim, gerekli aletleri, aksesuarları ve UUTE'nin teknik araçlarını taşıma imkanı sağlayın.

4.3.2. UUTE için gerekli teknik belgeleri Yükleniciye iletin (tasarım ve yürütme belgeleri, ölçüm cihazları için pasaportlar).

4.3.3. UUTE'nin güç kaynağının güvenilirliğinin yanı sıra UUTE'nin çalışmasında yetkisiz müdahalelere karşı uygun şekilde korunmasını sağlayın.

4.3.4. Çalışma alanında drenaj (su basması durumunda) ve uygun sıhhi koşulları, çalışma alanı tesislerinin kazasız olmasını sağlayın.

4.3.5. Teknik pasaportta ve ölçüm cihazının kullanım talimatlarında belirtilen UUTE'nin çalışması için şartlar ve kurallara uymayı taahhüt eder.

4.3.6. 4.3.1 maddesinin ihlali durumunda. Yüklenici uzmanlarının ayrı bir hesapta bu Sözleşmede belirtilen hizmetlerin maliyetini aşan yeniden ayrılması için ödeme yapmak için bu Anlaşmanın

4.3.7. Müşteri'nin teknik pasaport ve çalıştırma talimatlarında belirtilen çalıştırma şart ve kurallarına uymaması nedeniyle UUTE'nin arızalanması durumunda, Müşteri onarım ve restorasyon çalışmasının bedelini aşağıdaki tarihte ayrı bir faturada ödeyecektir. bu Sözleşmede belirtilen hizmetlerin maliyetini aşan.

4.3.8. UUTE'nin güvenliğini ve ısı tedarik organizasyonunun ve üreticinin contalarının bütünlüğünü sağlayın. Arıza ve mühürlerin ihlali durumunda, bu ekipmanla ilgili onarım ve restorasyon çalışmalarının maliyeti, bu Sözleşmede belirtilen hizmetlerin maliyetini aşan ayrı bir faturada Müşteri tarafından ödenir.

4.3.9. UUTE'nin işleyişindeki arızaların tespit edildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yükleniciye bu durumu bildiriniz.

4.3.10. Aşağıdaki hususlarda meydana gelen veya gelecek herhangi bir değişiklik hakkında derhal Yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirin:

Müşterinin, Yüklenici tarafından sözleşmeyi yerine getirme olasılığını ve ayrıca UUTE'nin işleyişini etkileyebilecek ağların ve güç alma ekipmanının durumu;

Müşteri'nin posta adresi, telefon numarası, banka detaylarındaki değişiklikler,

UUTE'nin yabancılaştırılması, mülkiyetin devri, kullanımı, elden çıkarılması;

Yeniden yapılanma, tasfiye ve diğer benzer durumlar, tarafların bu Sözleşmeyi imzalarken başvurdukları koşullarda önemli bir değişiklik yapılmasını gerektirir.

4.3.11. Yüklenici ile önceden anlaşmadan kurum içi ısı tedarik sistemlerini yeniden donatmayın.

4.3.12. Bu Sözleşmenin gereklerine uygun olarak verilen hizmetlerin sonuçlarını kabul edin ve bunlar için ödeme yapın.

4.4 MÜŞTERİ aşağıdaki haklara sahiptir:

4.4.1. Yüklenicinin operasyonel ve ekonomik faaliyetlerine müdahale etmeden bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından hizmetlerin sağlanmasındaki ilerlemeyi izlemek;

4.4.2. Sunulan hizmetlerin kalitesine ilişkin talepleri Hizmet Sunum Belgesi'nin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde gönderin.

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Taraflar, bu Anlaşma kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden Rusya Federasyonu mevzuatına ve bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak sorumlu olacaklardır.

5.2 Taraflardan her biri, diğer Tarafa bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için mümkün olan tüm yardımı sağlayarak, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirmelidir.

5.3. Müşteri, verilen hizmetleri 2 (iki) takvim ayı içinde ödemezse, Yüklenici, Müşteri'ye bu konuda en az 10 ( on) provizyon hizmetlerinin askıya alındığı tarihten önceki takvim günü.

5.4. Hizmet sunumunun yeniden başlatılması, Müşteri tarafından borcun tamamının geri ödenmesi tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde gerçekleştirilir. Hizmet sunumunun askıya alınmasının olası sonuçlarının sorumluluğu Müşteriye aittir.

5.5. Yüklenici, işbu Sözleşmede belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getiremezse, Müşteri, maddede belirtilen toplam hizmet maliyetinin yüzde 0,1 (sıfır puan bir) tutarında ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. 2.1. Bu Anlaşmanın her gecikme günü için.

5.6. Sözleşme kapsamındaki ödeme koşullarının ihlali için, Yüklenici, Müşteri'den Sözleşme kapsamında zamanında yapılmayan ödemenin %0,1 (sıfır puan bir) tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. gecikme.

5.7. Bir cezanın (para cezasının) ödenmesi veya kesilmesi, Tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülük ve sorumluluklarından kurtarmaz.

5.8. Taraflar, mücbir sebep hallerinden kaynaklanmışsa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluktan muaftır.

6. ANLAŞMA SÜRESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

6.1. Bu anlaşma her iki Tarafça imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ______________________________________ tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Sözleşmenin sona ermesinden en az 1 (bir) ay önce, Taraflardan birinin bu Sözleşmenin reddedildiğine veya revizyonuna ilişkin yazılı bir açıklama olmaması durumunda, Sözleşme bir sonraki yıl için uzatılmış sayılır.

6.3. Bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflar arasındaki müzakereler yoluyla çözülecektir.

6.4. Tarafların ihtilaflı konularda anlaşmaya varamaması durumunda, ihtilaflar Kaliningrad Bölgesi adli makamlarınca çözüme kavuşturulacaktır.

7. SON HÜKÜMLER

7.1. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler, yalnızca yazılı olarak yapılması ve her iki Tarafça imzalanması durumunda geçerlidir.

7.2. Bu Sözleşmeyi feshetmeye karar veren taraf, bu Sözleşmeyi feshetme niyetini yazılı olarak diğer tarafa bu Sözleşmenin beklenen fesih tarihinden en geç 30 (otuz) takvim günü önce göndermelidir.

7.3. İşbu Sözleşmenin erken feshedilmesi durumunda, Müşteri, işbu Sözleşmenin feshine ilişkin bildirimin Yükleniciye ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) banka günü içinde, Sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle verilen hizmetler için Yükleniciye ödeme yapar. bu anlaşma.

7.4. Bu Sözleşme, Tarafların her biri için birer nüsha olmak üzere eşit yasal güce sahip 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

7.5. Bu Anlaşmanın tüm ekleri, ilaveleri ve diğer anlaşmaları onun ayrılmaz bir parçasıdır.

7.6. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalayarak, bu Sözleşmeyi imzalamadan önce, bu Sözleşme kapsamında önerilen hizmet, türleri ve özellikleri hakkında kendisine sunulan hizmetler konusunda objektif bir seçim yapmasına olanak tanıyan tüm gerekli ve güvenilir bilgileri aldığını onaylar. Bu Sözleşmenin tüm hükümleri, imzalanmadan önce Müşteri'ye anlaşılır ve açıklanır.

8. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI