पानी की खपत मीटरींग के अनुमानित संविदात्मक रखरखाव। रखरखाव के लिए नमूना अनुबंध

अनुबंध संख्या 182016।

आदेश के निष्पादन के लिए

संघीय बजट संस्थान स्वास्थ्य "________",इसके बाद "ग्राहक" के रूप में जाना जाता है, जिसे _________ द्वारा दर्शाया गया है, एक तरफ की स्थिति और वकील संख्या ___________ की शक्ति के आधार पर कार्यरत, और एक सीमित देयता कंपनी "______________, जिसे" ठेकेदार "के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है एलिसेवा अलेक्जेंडर गेनाडेविच के सामान्य निदेशक, दूसरी तरफ चार्टर के आधार पर अभिनय करते हैं, यहां एकीकृत आयोग संख्या 3160 9 7181-01 से "3080987181-01 के फैसले के आधार पर" पार्टियां "और प्रत्येक अलग-अलग ", 2016 ने इस समझौते को निम्नलिखित पर निष्कर्ष निकाला:

अनुच्छेद 1. संधि का विषय

1.1। ग्राहक सौंपा गया है, और ठेकेदार पते पर स्थित इमारत में थर्मल ऊर्जा लेखांकन साइटों के रखरखाव, मरम्मत और सत्यापन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए दायित्वों को मानता है: मॉस्को, क्रास्नोगवर्ल्डिस्की बॉलवर्ड, हाउस 17, पी 1 राशि में निर्दिष्ट राशि और सीमा में विनिर्देशित सेवा (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 1), जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है (बाद में आपूर्ति की गई सेवाओं के विनिर्देश के रूप में संदर्भित), प्रावधान अनुसूची में स्थापित समय सीमा (परिशिष्ट संख्या 2) यह समझौता), जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है (इसके बाद सेवाओं को प्रदान करने के लिए संदर्भित) और तकनीकी विनिर्देश (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 5), जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है।

1.2। सेवाओं का प्रावधान बलों द्वारा और ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट स्थानों में कलाकार की कीमत पर किया जाता है।

1.3। ग्राहक अनुबंध, रूप और राशि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सेवाओं के लिए भुगतान प्रदान करता है।

अनुच्छेद 2. अनुबंध की कीमत और गणना की प्रक्रिया

2.1। अनुबंध मूल्य 60,840.00 (साठ हजार आठ सौ चालीस) rubles 00 (शून्य शून्य) kopecks, 18%, 9,280,68 (नौ हजार दो सौ अस्सी) rubles 68 (साठ-आठ) Kopecks (इसके बाद - अनुबंध मूल्य) सहित है।

2.2। अनुबंध मूल्य में अनुबंध के तहत ठेकेदार (और संबंधित सेवाओं के प्रावधान) द्वारा ठेकेदार की पूर्ति द्वारा पूर्ण कार्यान्वयन के लिए ठेकेदार को ग्राहक द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं (और संबंधित सेवाओं) की कुल लागत शामिल है।

2.3। पैकेजिंग, लोडिंग और अनलोडिंग, भारोत्तोलन, परिवहन लागत, सफाई और पैकेजिंग सामग्री को निर्यात करने की लागत, अनुबंध मूल्य में शामिल व्यक्तिगत, सीमा शुल्क निकासी और बीमा को छोड़कर।

2.4। समझौते के तहत भुगतान को कला में निर्दिष्ट कार्यकारी खाते में ग्राहक को धनराशि स्थानांतरित करके गैर-नकद भुगतान पर किया जाता है। इस समझौते का 13।

अपने चालू खाते में बदलाव की स्थिति में, ठेकेदार को वर्तमान खाते के नए विवरणों के संकेत के साथ ग्राहक को रिपोर्ट करने के लिए वर्किंग डे के 1 (एक) के भीतर बाध्य किया जाएगा। अन्यथा, इस समझौते में निर्दिष्ट ठेकेदार के खाते के लिए ग्राहक को धनराशि के हस्तांतरण से जुड़े सभी जोखिम ठेकेदार हैं।

2.5। अनुबंध की कीमत का भुगतान करने के लिए ग्राहक के दायित्वों को कला में निर्दिष्ट ग्राहक के बैंक खाते से अनुबंध मूल्य की राशि में धन के लिखने के बाद से निष्पादित माना जाता है। इस समझौते का 13।

2.6। अनुबंध की लागत ग्राहक द्वारा उचित रूप से सजाए गए और हस्ताक्षरित के आधार पर की जाती है, इस समझौते के जमाकर्ताओं की तारीख से 5 पाँच बैंकिंग दिनों के भीतर इस समझौते के अनुच्छेद 4.13 के अनुसार स्वीकृति और सेवा स्वीकृति के एक अधिनियम अनुबंध भुगतान द्वारा।

अनुच्छेद 3. सेवाओं के प्रावधान की शर्तें (आपूर्ति)

3.1। इस समझौते के निष्पादन के हिस्से के रूप में, ग्राहक को सेवाओं का प्रावधान सेवाओं के प्रावधान (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 2) के लिए अनुसूची के अनुसार किया जाता है, जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है।

3.2। इसके साथ ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, पार्टियों को सेवाएं प्रदान करने के चार्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3.3। इस समझौते के तहत "31" 2017 तक पूर्ण रूप से अपने दायित्वों के ठेकेदार द्वारा निष्पादन की अवधि।

अनुच्छेद 4. सेवाओं की स्वीकृति (माल) की प्रक्रिया

4.1। निर्देशों में यूएसएसआर के मंत्रियों की परिषद में राज्य नीति आदेशों द्वारा स्थापित मात्रा और गुणवत्ता में सेवाओं की स्वीकृति दी गई है:

- "25 अप्रैल, 1 9 66 की गुणवत्ता में उत्पादन और तकनीकी उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया पर;

- "उत्पादन और तकनीकी उद्देश्यों और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को स्वीकार करने की प्रक्रिया पर" संख्या पी -6 जून, 1 9 65 की संख्या पी -6

4.2। ठेकेदार को सटीक समय और ग्राहक के साथ डिलीवरी की तारीख के साथ होना चाहिए (यदि बाद में प्रावधान अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है (इस समझौते पर परिशिष्ट संख्या 2)।

4.3। कलाकार ग्राहक को अपने वाहन के साथ या अपने खर्च पर तीसरे पक्ष के परिवहन की भागीदारी के साथ सेवाएं प्रदान करता है। भारोत्तोलन सुविधाओं के उपयोग के साथ काम सहित सभी प्रकार के लोडिंग और अनलोडिंग वर्क्स, ठेकेदार द्वारा अपने तकनीकी साधनों या अपने खर्च पर किए गए ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं।

4.4। ग्राहक को ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को इस समझौते में परिशिष्ट संख्या 3 में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों का पालन करना होगा, जो इस समझौते और तकनीकी उद्देश्य का एक अभिन्न अंग है (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 5), जो एक अभिन्न अंग है इस समझौते का हिस्सा।

4.5। पैकेजिंग और लेबलिंग सेवाओं को गोस्ट की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, और पैकेजिंग और आयात सेवाओं के पैकेजिंग - अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग मानकों का पालन करना चाहिए।

4.6। मार्किंग सेवाओं में शामिल होना चाहिए: उत्पाद का नाम, निर्माता का नाम, निर्माता का कानूनी पता, रिलीज की तारीख और वारंटी सेवा जीवन।

4.7। पैकेजिंग अंकन को सेवाओं के लेबलिंग से सख्ती से मेल खाना चाहिए।

4.8। पैकेजिंग को ऑपरेशन के अंतिम स्थान पर परिवहन और लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशंस के दौरान सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

4.9। सेवाओं की डिलीवरी या उसके खाते से कलाकार की ताकतों द्वारा पैकेजिंग की सफाई और हटाने का उत्पादन किया जाता है।

4.10। डिलीवरी के दिन, ठेकेदार को मूल खातों और चालानों को ग्राहक, स्वीकृति और संचरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 4 के रूप में संकलित, संविदा द्वारा हस्ताक्षरित, दो प्रतियों, प्रमाण पत्रों में , इस प्रकार की सेवा, और अन्य दस्तावेजों के लिए अनिवार्य, रूसी संघ के कानून के अनुसार सजाए गए सेवाओं की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए।

4.11। खराब गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रावधान के मामले में, ठेकेदार को ग्राहक द्वारा उनके बयान की तारीख से 3 (तीन) दिनों के भीतर कमियों को स्वतंत्र रूप से समाप्त करना होगा या सेवाओं की कमियों को खत्म करने के लिए ग्राहक के खर्चों को क्षतिपूर्ति करना चाहिए।

गुणवत्ता की आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार को इन उल्लंघनों को 2 (दो) दिनों के भीतर ठीक करना होगा।

4.12। गैर-समन्वय सेवाओं के प्रावधान के मामले में, ठेकेदार को इस तरह के दावे के ग्राहक द्वारा आवेदन की तारीख से 1 (एक) दिन के भीतर सेवाओं को पूरा करना होगा।

4.13। सेवाओं (और संबंधित सेवाओं) की स्वीकृति के परिणामों के मुताबिक, यदि इस समझौते के खंड 4.10 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं, और गुणवत्ता, मात्रा, सीमा, पूर्णता और सेवाओं की अन्य विशेषताओं (और संबंधित सेवाएं) के संबंध में दावों की अनुपस्थिति में ), ग्राहक 2 (दो) प्रतियों में सेवाओं की स्वीकृति और हस्तांतरण के कार्य को संकेत देता है और ठेकेदार द्वारा एक उदाहरण संचारित करता है।

अनुच्छेद 5. पार्टियों के अधिकार और दायित्व

5.1। ग्राहक हकदार है:

5.1.1। अनुबंध की शर्तों और उसके सभी अनुप्रयोगों के अनुसार दायित्वों की उचित पूर्ति के कलाकार से आवश्यकता होती है।

5.1.2। कला में निर्दिष्ट उचित ढंग से सजाए गए दस्तावेजों के साथ ठेकेदार की आवश्यकता है। 4 समझौते अनुबंध की शर्तों के अनुसार दायित्वों की पूर्ति की पुष्टि करते हैं।

5.1.3। इस समझौते के तहत ठेकेदार द्वारा प्रगति और पूर्ति की स्थिति के बारे में ठेकेदार से अनुरोध।

5.1.4। सेवाओं के आदेश और समय पर नियंत्रण लागू करें।

5.1.5। स्वतंत्र विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, जिसकी पसंद संघीय कानून द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है।

5.1.6। अधिकृत नियंत्रण निकायों द्वारा आयोजित धन के उपयोग के निरीक्षण के परिणामों के मुताबिक, प्रदान की गई सेवाओं की कमियों को संदर्भित करने के लिए, इन सेवाओं की मात्रा, सीमा, पूर्णता और मूल्य की संख्या सहित।

5.2। ग्राहक को चाहिए:

5.2.1। अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर स्वीकार करें और सेवाओं के लिए भुगतान करें।

5.2.2। इस समझौते द्वारा निर्धारित दायित्वों की गलती के कारण गैर-पूर्ति या अनुचित निष्पादन के मामले में, ठेकेदार से मांग के प्रासंगिक अधिकार के उद्भव के समय से 30 दिनों के बाद नहीं, दंड का भुगतान करने के लिए (जुर्माना, दंड) स्वेच्छा से दंड (दंड) की मात्रा का भुगतान करने के लिए ठेकेदार को नोटिस भेजकर।

5.2.3। स्वैच्छिक प्रक्रिया में ठेकेदार द्वारा गैर-भुगतान के मामले में, इस समझौते (जुर्माना) में जुर्माना (जुर्माना, दंड) की मात्रा प्रदान की जाती है।

5.2.4। सेवाओं की संख्या, सीमा, पूर्णता और सेवाओं की संख्या, सीमा, पूर्णता और मूल्य की असंगतता के अधिकृत नियंत्रण निकायों द्वारा पता चला, अनुबंध की शर्तें ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए स्पष्टीकरण जमा करने के लिए कॉल करती हैं।

5.3। कलाकार हकदार है:

5.3.1। इस समझौते के तहत स्वीकृति सेवाओं के कार्य के ग्राहक द्वारा इस समझौते के खंड 4.13 के अनुसार हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

5.3.2। कला के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के लिए समय पर भुगतान की आवश्यकता होती है। 2 अनुबंध।

5.3.3। इस समझौते के तहत सेवाओं के प्रावधान पर स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले ग्राहक से अनुरोध करें।

5.4। ठेकेदार को चाहिए:

5.4.1। समय पर और अनुबंध की शर्तों और इसके सभी अनुप्रयोगों के अनुसार सेवाओं को उचित रूप से वितरित करें।

5.4.2। ग्राहक को सेवाओं और / या दस्तावेजों की उत्पत्ति के देश की घोषणा प्रदान करें कि सामान रूसी संघ के क्षेत्र में बनाए गए हैं, यदि इस तरह के दस्तावेज़ की उपस्थिति रूसी संघ और ऐसे दस्तावेजों के कानून द्वारा प्रदान की जाती है। रूसी संघ के कानून के अनुसार माल के साथ स्थानांतरित किया जाता है।

5.4.3। इस क्वेरी में निर्दिष्ट समय के भीतर ग्राहक के अनुरोध को सबमिट करने के लिए, इस समझौते के तहत देनदारियों के कार्यान्वयन पर जानकारी।

5.4.4। इसी तरह के परिवर्तन की तारीख से 5 दिनों के बाद की अवधि के लिए अपने वास्तविक स्थान को बदलने के बारे में ग्राहक की जानकारी जमा करें। संविदा के वास्तविक स्थान पर पते को बदलने के लिए समय सीमा जमा करने में विफलता के मामले में, इस समझौते में निर्दिष्ट पते पर विचार किया जाएगा।

5.4.5। वर्तमान कानून और अनुबंध द्वारा निर्धारित अन्य दायित्वों का पालन करें।

5.5। ठेकेदार गारंटी देता है कि इस समझौते के समापन के समय:

5.5.1। इसके लिए कोई परिसमापन प्रक्रिया नहीं है, मध्यस्थता अदालत का कोई निर्णय नहीं है कि इसे दिवालिया और प्रतिस्पर्धी उत्पादन के उद्घाटन पर पहचानने के लिए, गतिविधियों को प्रशासनिक अपराधों के संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से निलंबित नहीं किया गया है, साथ ही इसकी राशि भी अर्जित करों पर ऋण, शुल्क और पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए किसी भी स्तर या राज्य extraBudgetary धन के बजट के लिए अन्य अनिवार्य भुगतान अंतिम पूर्ण रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार संपत्तियों के बैलेंस शीट मूल्य का 25% से अधिक नहीं है।

5.5.2। एक संपत्ति चरित्र के दायित्वों के साथ बोझ नहीं है जो इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति को रोक सकता है।

5.5.3। पिछले दो वर्षों में, संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन नहीं किया है और इसी तरह के समझौते के लिए नुकसान (या क्षतिग्रस्त को अस्वीकार कर दिया गया) नहीं किया है।

अनुच्छेद 6. गारंटी

6.1। ठेकेदार इस प्रकार की सेवाओं के लिए अनुमोदित मौजूदा मानकों के अनुसार आपूर्ति की गई सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है और वर्तमान रूसी कानून के अनुसार जारी इस प्रकार की सेवाओं के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों की उपलब्धता।

इस घटना में, जो कि अनुबंध के अधीन सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों को रूसी संघ के कानून, स्वयं नियामक संगठनों की अनिवार्य सदस्यता की आवश्यकता स्थापित की गई है, ठेकेदार को दस्तावेजों की पुष्टि करने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान इस तरह की आवश्यकता के साथ इसका अनुपालन।

6.2। इस समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को रूसी संघ, तकनीकी नियमों या आपूर्ति की गई सेवाओं के निर्माताओं के विनिर्देशों और इस समझौते की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के बारे में स्थापित राज्य मानकों का पालन करना होगा, तकनीकी विशेषताओं की गुणवत्ता (तकनीकी विनिर्देशों) की गुणवत्ता में निर्धारित किया जाना चाहिए, जब निर्धारित किया जाता है मास्को शहर के आदेश को रखकर।

6.3। ठेकेदार इस प्रकार की सेवा पर नियामक दस्तावेजों के अनुसार गुणवत्ता गारंटी प्रदान करता है।

प्रदान की गई सेवाओं के लिए वारंटी अवधि तकनीकी विशेषताओं में निर्धारित की जाती है (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 3)।

गुणवत्ता आश्वासन की उपस्थिति एक गारंटी युग्मन (प्रमाण पत्र) या प्रासंगिक प्रविष्टि की एक संबद्धता जारी करके प्रमाणित है।

अनुच्छेद 7. दलों की जिम्मेदारी

7.1। इस समझौते के तहत गैर-पूर्ति या अपने दायित्वों के अनुचित प्रदर्शन के लिए, पार्टियां रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार जिम्मेदार हैं।

7.2। ग्राहक दायित्वों द्वारा अनुबंध की कीमत का भुगतान करने के लिए निष्पादन में देरी के मामले में, ठेकेदार ग्राहक से दंड का भुगतान करने के लिए मांग के हकदार है। अनुबंध की कीमत के लिए भुगतान करने के दायित्व की पूर्ति के इस समझौते की पूर्ति के समय से शुरू होने वाली समाप्ति तिथि के बाद दिन से शुरू होने वाले अनुबंध की कीमत का भुगतान करने के लिए दायित्व की पूर्ति के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह के जुर्माना का आकार अनुबंध की कीमत पर रूसी संघ के केंद्रीय तट के पुनर्वित्त की दंड दर के भुगतान के दिन एक तीन सौ अभिनय की राशि में स्थापित किया गया है।

7.3। डिलीवरी अनुसूची (इस समझौते पर परिशिष्ट संख्या 2) में स्थापित डिलीवरी की एक या किसी अन्य अवधि में सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने दायित्वों के निष्पादन में देरी के मामले में, ठेकेदार को उचित अधिसूचना प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर होना चाहिए ग्राहक से 0.3 (तीन दसवां) प्रतिशत की राशि में जुर्माना का भुगतान करने के लिए, लेकिन प्रासंगिक अवधि में सेवाओं की लागत से 30 (तीस) प्रतिशत से अधिक नहीं, प्रत्येक दिन की पूर्ति में देरी के प्रत्येक दिन के लिए डिलीवरी शेड्यूल द्वारा स्थापित अवधि समाप्त होने के बाद दिन से शुरू होने वाली डिलीवरी की प्रासंगिक अवधि में सेवाएं प्रदान करने का दायित्व।

7.4। खराब गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रावधान के मामले में, ठेकेदार को 0.3 (तीन दसवीं) प्रतिशत की राशि में जुर्माना का भुगतान करने के लिए ग्राहक से उचित अधिसूचना प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन 30 से अधिक नहीं (तीस) प्रतिशत, सेवाओं के मूल्य से प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य से (इस समझौते के लिए परिशिष्ट संख्या 1), इस तरह की अधिसूचना के ठेकेदार की दिशा की तारीख से हर दिन के लिए हर दिन की आवश्यकता होती है सेवाओं की कमियों को स्वतंत्र रूप से खत्म करने के लिए (या सेवाओं की कमियों को खत्म करने के लिए धनवापसी, या कम गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रतिस्थापन, अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं), जब तक कार्यकारी निष्पादन उचित दायित्व द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है (की कमियों को समाप्त करना) अपर्याप्त गुणवत्ता / ग्राहक के बैंक खाते में प्रवेश की सेवाएं, अपर्याप्त गुणवत्ता की वापसी सेवाओं में आपूर्ति की गई उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के ग्राहक द्वारा सेवाओं / स्वीकृति की कमियों को खत्म करने के लिए इसकी लागत की राशि)।

7.5। गैरकोग्राशित सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, ठेकेदार को 0.3 (तीन दसवीं) प्रतिशत की राशि में जुर्माना का भुगतान करने के लिए ग्राहक से उचित अधिसूचना प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर बाध्य किया जाएगा, लेकिन 30 से अधिक नहीं (तीस प्रतिशत) ठेकेदार की दिशा की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए ऐसी सेवाओं की लागत से, उचित दायित्व की पूर्ति की पूर्ति से पहले सेवाओं की आवश्यकता आवश्यकताओं (आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के ग्राहक द्वारा सहायक सेवाएं / स्वीकृति) गैर-विषैषण सेवाओं के साथ)।

7.6। अपने दायित्वों के ठेकेदार द्वारा अनुचित निष्पादन के संबंध में पार्टियों के समझौते की समाप्ति की स्थिति में, अनुबंध की समाप्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर उत्तरार्द्ध ग्राहक का भुगतान करता है संधि द्वारा प्रदान की गई गैर-पर्याप्त सेवाओं की राशि का 30 (तीस) प्रतिशत की राशि में जुर्माना।

7.7। इस समझौते के किनारों को दंड (ठीक, जुर्माना) के भुगतान से मुक्त किया जाता है, अगर वे साबित करते हैं कि प्रासंगिक दायित्व की पूर्ति की कार्यवाही एक दुर्बल बल या दूसरी पार्टी की गलती के कारण हुई थी।

7.8। जमा किए गए दस्तावेजों में निर्दिष्ट जानकारी के रूसी संघ के कानून के साथ सटीकता और अनुपालन के लिए जिम्मेदारी की जाती है।

7.9। सेवाओं के असम्बद्ध के अधिकृत नियंत्रण निकायों द्वारा प्रतिष्ठान के मामले में और / या इसके मूल्य को overstaving, ठेकेदार ग्राहक को अत्यधिक भुगतान धन वापस देता है।

अनुच्छेद 8. अनुबंध की समाप्ति के लिए प्रक्रिया

8.1। इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है:

पार्टियों के समझौते से;

न्यायिक रूप से।

8.2। निम्नलिखित मामलों में इस समझौते की समाप्ति की आवश्यकता के साथ ग्राहक को निर्धारित तरीके से अदालत में आवेदन करने का अधिकार है:

8.2.1। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के एक महत्वपूर्ण उल्लंघन के साथ।

8.2.2। 2 (दो) दिनों से अधिक सेवाओं की आपूर्ति में देरी के मामले में।

8.2.3। इस समझौते के प्रस्ताव में निर्दिष्ट आदेश के प्लेसमेंट के चरण में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में निहित जानकारी को अव्यवस्थित करने के मामले में।

8.2.4। ठेकेदार के उन्मूलन के लिए प्रक्रिया के मामले में - एक कानूनी इकाई या दिवालियापन के साथ और प्रतिस्पर्धी उत्पादन के उद्घाटन पर ठेकेदार की मान्यता पर मध्यस्थता न्यायालय के निर्णयों की उपस्थिति।

8.2.5। रूसी संघ के प्रशासनिक अपराधों के संहिता द्वारा निर्धारित कलाकार की गतिविधियों के निलंबन की स्थापना की स्थिति में।

8.2.6। यदि ठेकेदार के पास पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए किसी भी स्तर या राज्य एक्स्ट्रैक्जेटरी फंड के बजट में अर्जित करों, शुल्क और अन्य बाध्यकारी भुगतान पर ऋण होता है, तो इसकी राशि शेष राशि के 25% (पच्चीस प्रतिशत) से अधिक है ठेकेदार की संपत्ति अंतिम पूर्ण रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार, बशर्ते कि ठेकेदार रूसी संघ के कानून के अनुसार इस ऋण की उपस्थिति अपील न करे।

8.4। जिस पार्टी को पार्टियों के समझौते से अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव है, उसे अपनी रसीद की तारीख से 5 (पांच) कैलेंडर दिनों के बाद की योग्यता पर लिखित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

8.5। प्रासंगिक समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर करके पार्टियों द्वारा अनुबंध की समाप्ति की जाती है।

8.6। किसी भी पक्ष की पहल पर इस समझौते को समाप्त करने के मामले में, पार्टियों को गणना द्वारा सुलझाया जाता है, जो ठेकेदार द्वारा स्थानांतरित सेवाओं की मात्रा (माल) द्वारा पुष्टि की जाती है।

अनुच्छेद 9. फोर्स माजेर की परिस्थितियाँ

9.1। पार्टियों को इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पूर्ण या आंशिक विफलता के लिए देयता से छूट दी जाती है, अर्थात् फोर्स मजेर की परिस्थितियों के कारण: बाढ़, आग, भूकंप, तबाही, शत्रुता, नाकाबंदी, कानून में परिवर्तन यह इस समझौते के तहत दायित्वों की उचित पूर्ति को बाधित करता है, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अन्य आपातकालीन परिस्थितियों की पुष्टि की गई, जो इस समझौते के समापन के बाद उत्पन्न हुई और पार्टियों को सीधे अपने दायित्वों के पार्टियों को प्रभावित किया, और पार्टियां थीं पूर्वाभास और रोकथाम में सक्षम नहीं है।

9.2। ऐसी परिस्थितियों की घटना के दौरान, इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति की समय सीमा परिस्थितियों की परिस्थितियों की परिस्थितियों के समय के अनुपात में समायोजित की जाती है, क्योंकि ये परिस्थितियां समय पर इस समझौते के निष्पादन को काफी प्रभावित करती हैं।

9.3। जिस पार्टी के लिए मजबूती की घटना के कारण दायित्वों की उचित पूर्ति असंभव थी, इस तरह की परिस्थितियों की तारीख से 5 (पांच) कैलेंडर दिनों के भीतर बाध्य है, ताकि उनकी घटना के दूसरे पक्ष को सूचित किया जा सके, फॉर्म और संभावित अवधि कार्रवाई।

9.4। यदि इस समझौते के अनुच्छेद 10.1 में निर्दिष्ट परिस्थितियों उचित अधिसूचना की तारीख से 2 (दो) कैलेंडर महीनों से अधिक समय तक चलेंगे, तो प्रत्येक पक्ष को शुरुआत के संबंध में किए गए नुकसान की आवश्यकता के बिना इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार है ऐसी परिस्थितियों में।

अनुच्छेद 10. विवादों को हल करने की प्रक्रिया

10.1। किसी भी विरोधाभास, दावों और असहमति की स्थिति में, साथ ही इस समझौते के निष्पादन से संबंधित विवाद, पार्टियां ले रही हैं

संयुक्त विवाद निपटान प्रोटोकॉल के डिजाइन के साथ स्वैच्छिक आधार पर इस तरह के विरोधाभास, दावों और असहमति को हल करने के प्रयास।

10.2। पहुंचे सभी समझौते पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त समझौतों के रूप में तैयार किए जाते हैं और मुहरों से उपवास करते हैं।

10.3। मास्को शहर के मध्यस्थता न्यायालय की अनुमति के लिए विवाद के हस्तांतरण से पहले, पार्टियां दावे में इसे व्यवस्थित करने के उपायों को ले जाएंगी।

10.3.1। योजना को लिखित में निर्देशित किया जाना चाहिए। प्राप्त होने वाले दावे के अनुसार, पार्टी को अपनी रसीद की तारीख से 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों के बाद मेरिट्स पर लिखित प्रतिक्रिया देना चाहिए। समय सीमा के भीतर उत्तर के बिना दावा छोड़कर दावा आवश्यकताओं की मान्यता।

10.3.2। दावों को इंगित करना चाहिए: संगठन (संस्थानों, उद्यमों) का नाम, डाक पता और विवरण ने दावा प्रस्तुत किया; नाम, डाक का पता और संगठन (संस्थान, उद्यम) का विवरण, जिसका लक्ष्य दावा करना है।

10.3.3। यदि दावे मौद्रिक मूल्यांकन के अधीन हैं - दावा दावे में और इसकी पूर्ण और उचित गणना में संकेत दिया जाता है।

10.3.4। दावों की पुष्टि में, दावों को उचित रूप से सजाए गए और प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज या उनके द्वारा निर्वहन लागू किया जाना चाहिए।

दावे अन्य जानकारी इंगित कर सकते हैं कि आवेदक के अनुसार, विवाद का एक उद्देश्य निपटान, एक और तेज़ और उचित विचार में योगदान देगा।

10.4। दायित्वों और अस्वीकार्य समझौते के पार्टियों द्वारा गैर-पूर्ति की स्थिति में, इस समझौते के तहत विवादों को मॉस्को के मध्यस्थता न्यायालय में अनुमति दी जाती है।

अनुच्छेद 11. वैधता की अवधि, अनुबंध बदलने की प्रक्रिया

11.1। अनुबंध पार्टियों द्वारा अपने हस्ताक्षर की तारीख से लागू होता है और यह तब तक मान्य है जब तक कि "31" मई 2017

11.2। अनुचित 12.1 में निर्दिष्ट इस समझौते की समाप्ति तिथि से पहले निष्पादित पक्षों के दायित्वों को निष्पादन के अधीन निष्पादन के अधीन हैं।

11.3। अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर अनुबंध रजिस्टर में ग्राहक द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

11.4। पार्टियों के समझौते से इस समझौते का परिवर्तन और जोड़ा संभव है। समझौते के लिए अतिरिक्त समझौतों के साथ पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करके सभी परिवर्तन और जोड़ लिखित में किए गए हैं। अनुबंध के लिए अतिरिक्त समझौते इसके अभिन्न अंग हैं और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित इस पल से लागू होते हैं। समझौते के लिए अतिरिक्त समझौते संधि के अनुच्छेद 12.3 में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध के रजिस्टर में पंजीकरण के अधीन हैं।

अनुच्छेद 12. अन्य स्थितियां

12.1। इस समझौते के निष्पादन से जुड़े पार्टियों की सभी अधिसूचनाएं कला में निर्दिष्ट पार्टी के वास्तविक पते पर पंजीकृत मेल द्वारा मेल द्वारा लिखित में भेजी जाती हैं। इस समझौते के 14, या facsimile का उपयोग, मूल के बाद के प्रावधान के साथ ई-मेल। मेल का उपयोग करके अधिसूचनाओं की दिशा के मामले में, नोटिफिकेशन को वास्तविक रसीद के दिन प्राप्त किया जाता है, जिसे मेल मार्क द्वारा पुष्टि की जाती है। यदि अधिसूचनाएं Facsimile और ई-मेल द्वारा भेजी जाती हैं, तो उनके प्रेषण के दिन अधिसूचनाएं प्राप्त की जाती हैं।

12.2। अनुबंध 2 (दो) प्रतियों में खींचा जाता है, जो प्रत्येक पक्ष के लिए एक ही कानूनी बल है।

12.3। कुल मिलाकर, जो इस समझौते के लिए प्रदान नहीं किया गया है, पार्टियों को रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा निर्देशित किया जाता है।

12.4। अनुबंध के अयोग्य भागों हैं: परिशिष्ट संख्या 1 "आपूर्ति किए गए सामानों का विशिष्टता", परिशिष्ट संख्या 2 "सेवा की अनुसूची", परिशिष्ट संख्या 3 "सेवाओं का तकनीकी विनिर्देश", परिशिष्ट संख्या 4 "अधिनियम का रूप स्वीकृति सेवाएं ", परिशिष्ट संख्या 5" तकनीकी कार्य "।

12.5। इस समझौते के लिए प्रदान की गई पूर्ति की पूर्ति, ग्राहक और ठेकेदार, मॉस्को शहर के वर्तमान नियामक कानूनी कृत्यों द्वारा निर्धारित तरीके से अनुबंध के पंजीकरण के पंजीकरण पर सूचना के पंजीकरण के लिए आधार हैं ।

अनुच्छेद 13. पार्टियों के पते, विवरण और हस्ताक्षर

परिशिष्ट संख्या 1।

अनुबंध के लिए

विनिर्देश

आपूर्ति की गई सेवाएं

नाम सेवाएं	इकाइयाँ। परिवर्तन	मूल्य प्रति एक। रूबल में। (वैट के मद्देनजर)	संख्या	रूबल में राशि। (वैट के मद्देनजर)	वैट राशि रूबल में।
वर्ष के दौरान IWTE थर्मल ऊर्जा लेखांकन साइटों का रखरखाव, मरम्मत और सत्यापन: यूवे उपकरणों से गवाही को हटाने, हर महीने के पहले दिन के मासिक ताप आपूर्ति संगठन की थर्मल ऊर्जा की संख्या के बारे में उन्हें और प्रमाण पत्र पास करना;	गांठ	60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68
संपूर्ण		60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68

ग्राहक कार्यकारी:

एमपी एमपी

परिशिष्ट संख्या 2।

अनुबंध के लिए

सेवाओं का अनुसूची प्रावधान

नहीं, पी / पी	सेवा सूची	निष्पादन की अवधि सेवाएं	ध्यान दें
		सप्ताह मेँ एक बार
		महीने में एक बार
	गर्मी आपूर्ति संगठन में ग्राहक के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, गर्मी के लिए पारस्परिक बस्तियों के लिए, यूवे परीक्षणों के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटआउट की मासिक रिपोर्ट प्रदान करते हुए।	किसी भी जरूरत के साथ
		योजना के अनुसार
		सत्यापन की अवधि के अनुसार
		गर्मियों में सर्दी
		साप्ताहिक
		प्रत्येक माह

ग्राहक कार्यकारी:

____________________ ____________________

एमपी एमपी

परिशिष्ट संख्या 3।

अनुबंध के लिए

तकनीकी निर्देश

आपूर्ति की गई सेवाएं

पी / पी।	सेवा सूची	अभिनय के साथ अनुपालन मानक I. नियामक तकनीकी प्रलेखन	गारंटी समय
	सभी सेवाएं	सभी सेवाएं थर्मल पॉइंट्स के इंजीनियरिंग उपकरण के रखरखाव के लिए नियमों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जो राज्य यूनिट एंटरप्राइज "Mosgorteploh" द्वारा विकसित की गई 18322-73 "प्रणाली की रखरखाव और मरम्मत प्रणाली" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाती हैं, की आवश्यकताओं कुछ प्रकार के उपकरणों और उपकरणों के लिए परिचालन दस्तावेज

ग्राहक कार्यकारी:

____________________ __________________

एमपी एमपी

परिशिष्ट संख्या 4।

अनुबंध के लिए

फार्म

स्वीकृति सेवाओं का कार्य

मॉस्को "___" _________ 20___

संघीय बजट स्वास्थ्य देखभाल संस्थान ",इसके बाद, व्यक्ति में "ग्राहक" के रूप में जाना जाता है, जो 14 अप्रैल, 2014 की स्थिति और पावर ऑफ अटॉर्नी संख्या 17 की स्थिति के आधार पर परिचालन करता है, और ____________________________ (कंपनी का नाम)

इसके बाद ________________________________ के सामने "कलाकार" के रूप में जाना जाता है,

(स्थिति, पूरा नाम)

आधार पर अभिनय _____________________________________,

(चार्टर, स्थिति, वकील की शक्ति)

दूसरी ओर, निम्नलिखित "पार्टियां", इस अधिनियम की पुष्टि निम्न पर दी गई हैं:

1. संधि सं। _________ के अनुसार "____" _____________ 20__ (इसके बाद अनुबंध के रूप में संदर्भित) के अनुसार, ठेकेदार ने सेवाओं को प्रदान करने के लिए दायित्वों को पूरा किया (और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए), अर्थात्:

सेवा सूची	निष्पादन की अवधि सेवाएं	सेवाओं के प्रावधान के लिए तिथियां
रखरखाव (से 2)	सप्ताह मेँ एक बार
रखरखाव (to-3)	महीने में एक बार
यूवे उपकरणों से गवाही को हटाने, गर्मी आपूर्ति संगठन की थर्मल ऊर्जा की मात्रा के बारे में उन्हें और प्रमाण पत्र पास करना	मासिक, प्रत्येक महीने का 1 दिन
गर्मी आपूर्ति संगठन में ग्राहक के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, गर्मी के लिए पारस्परिक बस्तियों के लिए, यूवे परीक्षणों के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटआउट की मासिक रिपोर्ट प्रदान करते हुए।	किसी भी जरूरत के साथ
योजनाबद्ध और गैर-योजना की मरम्मत का प्रदर्शन UWE	योजना के अनुसार
नियोजित और गैर-नियोजित यूटीईई का निष्पादन	राज्य की अवधि के अनुसार
ग्रीष्मकालीन शीतकालीन मोड पर यूवे ऑपरेशन स्थापित करना	गर्मियों में सर्दी
कैलकुलेटर और प्राथमिक उपकरणों के काम का नियंत्रण	साप्ताहिक
हीटिंग सिस्टम और डीएचडब्ल्यू के संचालन का विश्लेषण	प्रत्येक माह

2. सेवाओं की वास्तविक गुणवत्ता (और संबंधित सेवाएं) अनुबंध की आवश्यकताओं के लिए (अनुपालन नहीं) का अनुपालन करती है:

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. अनुबंध के तहत उपरोक्त सेवाओं को "___" ____________ 20___ किया जाना चाहिए, वास्तव में "____" __________ 20___

4. सेवाओं के नुकसान (और संबंधित सेवाओं) की पहचान / नहीं पता चला)

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. अनुबंध के परिणाम:

उत्तीर्ण: स्वीकृत:

ठेकेदार ग्राहक

__________________________ ____________________

एमपी म।

परिशिष्ट संख्या 5।

अनुबंध के लिए

तकनीकी कार्य

थर्मल ऊर्जा लेखांकन के रखरखाव, मरम्मत और रखरखाव का एक जटिल प्रदान करने के लिए

यह तकनीकी कार्य शाखा के क्षेत्र में स्थित रखरखाव, मरम्मत और यूवे के नियमों के अनुसार, थर्मल ऊर्जा लेखांकन नोड्स (यूवे) के रखरखाव, मरम्मत और रखरखाव के कार्यान्वयन के आयोजन के लिए तकनीकी और संगठनात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करता है पता: मॉस्को, Krasnogvardeysky Boulevard, घर 17, पी .1। ठेकेदार सिस्टम के सभी तत्वों की स्वास्थ्य और अच्छी स्थिति प्रदान करता है, साथ ही साथ सत्यापन के समय के अनुसार गर्मी आपूर्ति संगठन के संचालन में बाद के प्रवेश के साथ परीक्षण कार्य का संचालन भी करता है।

रखरखाव का उद्देश्य है:

मौसमी और नियामक आवधिकता के संबंध में कार्य के प्रदर्शन और निर्दिष्ट मानकों को बनाए रखना, नियमों ;

-रखरखाव स्वास्थ्य को बहाल करने और निर्दिष्ट परिचालन संकेतकों को बनाए रखने के लिए;

पीबी पर नियामक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और उपकरण के लिए पासपोर्ट, तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के रखरखाव।

थर्मल पॉइंट्स में स्थित थर्मल ऊर्जा लेखांकन नोड्स के रखरखाव के दौरान किए गए कार्यों की सूची

काम की रचना:

• साप्ताहिक रखरखाव (टू -2) - सप्ताह में एक बार उत्पादित;
• मासिक रखरखाव (TO-3) - महीने में एक बार आयोजित किया जाता है।

नौकरियों के प्रकार:

साप्ताहिक रखरखाव (से-2) के लिए प्रदान करता है :

• पकड़े -1;
• तकनीकी प्रक्रियाओं के प्रवाह को ठीक करने वाले उपकरण की गवाही के अनुसार स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में उपकरणों के कार्यप्रणाली की शुद्धता की जांच करें। यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेशन मोड समायोजित किया गया है;
• स्वचालन उपकरणों की सिग्नल दीपक की जांच और संकेत की स्थिति, जला दीपक के प्रतिस्थापन की जांच;
• हीटिंग नोड असेंबली की स्वचालित प्रणाली के प्रदर्शन की जांच;
• नियंत्रण मानकों के वास्तविक मूल्यों के साथ अपने रीडिंग के साथ दबाव गेज, थर्मामीटर और अनुपालन की अखंडता की जांच करना;
• थर्मामीटर आस्तीन में टॉपिंग मशीन तेल (यदि आवश्यक हो);
• विदेशी वस्तुओं की अनुपस्थिति की जांच, स्वचालन अलमारियाँ में नमी, फास्टनरों भागों के संक्षारण;
• उड़ाए गए इलेक्ट्रोलैम्प की जगह, परिसर प्रकाश प्रकाश व्यवस्था की अखंडता की जांच करना;
• स्वचालन अलमारियाँ, समस्या निवारण के कब्ज के प्रदर्शन की जांच;
• विद्युत उपकरणों के ग्राउंडिंग की जाँच करना
• पिछले हफ्ते निरीक्षण के दौरान समस्या निवारण;
• वसूली (यदि आवश्यक हो) उपकरण और उपकरणों के क्षतिग्रस्त पेंट और वार्निश कोटिंग्स;
• शीतलक (टी 1, टी 2, जीएमएक्स, जीएमआईएन, रिसाव, जमा करने) के तकनीकी मानकों का विश्लेषण;
• सेवा प्रदर्शन पर परिचालन लॉग में रिकॉर्ड।

मासिक रखरखाव के लिए प्रदान करता है:

• साप्ताहिक रखरखाव (से 2) ले जाना;
• स्वचालित गर्मी की छुट्टी के संचालन की शुद्धता की जांच (तापमान मोड में मजबूर परिवर्तन);
• हीटिंग सिस्टम की नियंत्रण प्रणाली (एक इलेक्ट्रोथेमैचर खोलने) के कामकाज के लिए जांच;
• स्वचालन प्रणालियों (अनुसंधान, सफाई, ग्रंथि मुहरों के यौगिकों के स्थानों की मजबूती के नियंत्रण, वाल्व के शटर की मजबूती की जांच, विद्युत कंडक्टर के विद्युत कनेक्शन की विश्वसनीयता, उपकरणों को ठीक करने) पर निवारक कार्य को पूरा करना;
• वर्तमान-हैंडिंग भागों (अंधेरे रंग से) के उपस्थिति हीटिंग संपर्क कनेक्शन की जांच करें;
• विद्युत मोटर्स के व्यक्तिगत नियंत्रण सर्किट (स्वचालित सुरक्षा, रिले, चुंबकीय स्टार्टर्स, पुश-बटन पोस्ट इत्यादि) के उपकरण और योजनाओं के सत्यापन, समायोजन और समायोजन;
• स्थिरता स्नेहन स्पिंडल वाल्व और नियंत्रण वाल्व की छड़ के साथ स्नेहन;
• सभी बिछाने वाले यौगिकों की मजबूती का सत्यापन, पानी की रिसाव का उन्मूलन (यदि आवश्यक हो);
• दबाव गेज और आवेग रेखाओं के शुद्ध करने के लिए;
• बैकअप हाइड्रोलिक (यदि उपलब्ध हो) में इलेक्ट्रॉनिक स्वचालन स्विच करना - हाइड्रोवावाटोमैटिक्स के संचालन की शुद्धता की जांच;
• निरीक्षण, जांच और रोजमर्रा के उपयोग की प्रक्रिया में पहचान की गई समस्या निवारण;
• उच्च आर्द्रता और स्विच, स्विच, प्लग सॉकेट इत्यादि के साथ खुले तौर पर बिजली के तारों के कमरे की जांच और निरीक्षण;
• इंजीनियरिंग उपकरण, उपकरण, धातु संरचनाओं का आंशिक रंग;
• मासिक रखरखाव के कार्यान्वयन पर परिचालन पत्रिका में एक रिकॉर्ड बनाना।
• एक शीतलक की अनुपस्थिति के लिए मौसमी शासन या संरक्षण के लिए गर्मी मीटर का अनुवाद।
• मीटरींग उपकरणों की विफलता के मामले में, तकनीकी आवेषण की स्थापना के साथ निराकरण करें, ग्राहक को सूचित करें और ऑब्जेक्ट में हीट सप्लाई संगठन के प्रतिनिधि को कॉल करें।
• ऑब्जेक्ट पर मरम्मत किए गए उपकरणों की बाद की स्थापना के साथ मरम्मत से उपकरणों की मरम्मत और प्राप्त करने के लिए दोषपूर्ण उपकरणों को भेजना
• आवश्यक दस्तावेजों को सील करने और डिजाइन करने के लिए गर्मी आपूर्ति संगठन के प्रतिनिधि के उद्देश्य के लिए चुनौती।
• हल्की मरम्मत:

ऊपर, फ़्यूज़ का प्रतिस्थापन;

इंटरफ़ेस की जांच करें;

मापने और कंप्यूटिंग ब्लॉक के प्रतिस्थापन;

दबाव सेंसर का अनुमान

थर्मासिस्टर्स के काम का मूल्यांकन (यदि आवश्यक हो - प्रतिस्थापन)

• गर्मी निष्पादक के अनुरोध पर, प्रति घंटा प्रिंटआउट का प्रावधान।

सभी सेवाएं राज्य विश्वविद्यालय "Mosgorteploh" द्वारा विकसित थर्मल पॉइंट्स के इंजीनियरिंग उपकरणों के रखरखाव के नियमों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जो गोस्ट 18322-73 "प्रबंधन की रखरखाव प्रणाली", परिचालन की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाती हैं कुछ प्रकार के उपकरण और उपकरणों के लिए दस्तावेज़ीकरण। साथ ही निम्नलिखित कार्य करता है:

• योजनाबद्ध और गैर-नियोजित मरम्मत यूवे;
• नियोजित और गैर-नियोजित यूटीईई का प्रदर्शन;
• तकनीकी निरीक्षण (टू -2) यूवे;
• गर्मी और सर्दियों के तरीकों पर यूवे ऑपरेशन स्थापित करना;
• कैलकुलेटर के काम की निगरानी;
• प्राथमिक उपकरणों के संचालन पर नियंत्रण;
• यूवे उपकरणों से गवाही को हटाने, उन्हें हर महीने के पहले दिन के मासिक गर्मी आपूर्ति संगठन में थर्मल ऊर्जा की संख्या के बारे में और प्रमाण पत्र पास करना;
• हीटिंग सिस्टम और डीएचडब्ल्यू के संचालन का विश्लेषण;

• गर्मी आपूर्ति संगठन में ग्राहक के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, गर्मी के लिए पारस्परिक बस्तियों के लिए, यूवे परीक्षणों के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटआउट की मासिक रिपोर्ट प्रदान करते हुए;

• अपने स्वयं के खर्च पर कलाकार इसे पूरा करता है:

उन्नत उपकरणों की मरम्मत, उपकरणों की खरीद और प्रतिस्थापन (दो हजार रूबल तक की लागत), असफल होने के बजाय;

समिति के लिए माल की खरीद के लिए कमीशन समझौता

एलिसा टेस्ट सिस्टम की आपूर्ति के लिए संधि

ट्रस्ट प्रबंधन संपत्ति (प्रतिभूतियों) पर संधि

थर्मल ऊर्जा और शीतलक (अनुबंध अनुबंध) के रखरखाव के रखरखाव के रखरखाव के लिए संधि चार्टर के आधार पर, एक तरफ, और ___________________________________________________________, इसके बाद ग्राहक के रूप में जाना जाता है, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, वर्तमान समझौते का निष्कर्ष निकाला गया था: 1. अनुबंध 1.1 का विषय 1.1। इस समझौते के अनुसार, ठेकेदार थर्मल ऊर्जा की मीटरींग और अपार्टमेंट इमारतों में स्थापित शीतलक के नोड्स के रखरखाव को पूरा करता है, और ग्राहक को इस तरीके से किए गए कार्यों के लिए स्वीकार करने और भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाता है। इस समझौते की शर्तों से। 1.2। लेखांकन नोड्स के रखरखाव के साथ, ठेकेदार निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है: - लेखांकन नोड के प्रदर्शन का आवधिक निरीक्षण करना; - गर्मी मीटर और इसके घटक भागों के विद्युत और यांत्रिक यौगिकों की विश्वसनीयता की जांच; - थर्मल ऊर्जा के प्रवाह को हटा रहा है। 1.3। इस समझौते के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य को सुरक्षा मानक प्रणाली, आवास निधि के नियमों और राष्ट्रीय संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, एक अपार्टमेंट भवन में मुख्य संपत्ति के नियम, नागरिकों को उपयोगिता के प्रावधान के नियम, अन्य नियामक अधिनियम इस समझौते के पक्षों के संबंधों को विनियमित करता है। 1.4। रखरखाव में स्थानांतरित लेखांकन नोड्स की नियुक्ति का नंबर और पता इस समझौते में परिशिष्ट संख्या 1 में सूचीबद्ध है। 2. पार्टियों के अधिकार और दायित्व 2.1। ग्राहक उपक्रम करता है: 2.1.1। ठेकेदार द्वारा लेखांकन साइटों के लिए आवश्यक तकनीकी दस्तावेज (डिजाइन और कार्यकारी दस्तावेज़ीकरण, उपकरणों को मापने के लिए पासपोर्ट) के लिए स्थानांतरण। 2.1.2। ठेकेदार को लेखांकन साइटों तक अनुपस्थित पहुंच प्रदान करने के लिए, इसे बेसमेंट से चाबियों के एक ही सेट में स्थानांतरित करने के लिए, जिसमें मीटरींग इकाइयों की नियुक्तियां स्थित हैं, और मीटरींग असेंबली और साधनों के परिसर से चाबियों का एक पूरा सेट है लेखांकन नोड्स के संचालन के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा। 2.1.3। इस समझौते की शर्तों के द्वारा प्रदान किए गए तरीके और समय में ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान। 2.1.4। रसीद की तारीख से 3 दिनों में ठेकेदार का प्रतिनिधित्व करें, कार्य के हस्ताक्षरित कार्य या उनके हस्ताक्षर के तर्क से इनकार। हस्ताक्षरित कृत्यों को जमा करने में विफलता के मामले में या निर्दिष्ट अवधि के लिए तर्कसंगत रूप से अस्वीकार करने के मामले में, काम पूरा माना जाता है। 2.1.5। केवल लेखांकन नोड्स के उपकरणों की पूर्ति की स्थिति के तहत, साथ ही साथ परिसर की उचित स्थिति के तहत ठेकेदार को सेवा मीटरींग इकाइयों को प्रेषित करने के लिए। 2.1.6। अपने काम में अनधिकृत हस्तक्षेप से लेखांकन नोड्स की उचित सुरक्षा प्रदान करें। 2.1.7। ठेकेदार को सूचित किए बिना घरेलू ताप आपूर्ति प्रणालियों से पुन: उपकरणों का उत्पादन न करें। 2.1.8। आवासीय इमारतों की वर्तमान मरम्मत में लेखांकन नोड्स के परिसर में स्थित घरेलू इंजीनियरिंग नेटवर्क की पूंजी और वर्तमान मरम्मत की पूंजी और वर्तमान मरम्मत। 2.1.9। लेखांकन नोड्स की बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। 2.2। ठेकेदार अंडरटेक्स: 2.2.1। काम शुरू करने से पहले, ग्राहक के साथ, यह प्रासंगिक कृत्यों की तैयारी के साथ मीटरींग नोड्स और उनके परिसर को बनाए रखने का निरीक्षण किया जाता है। 2.2.2। लेखांकन नोड्स के उपकरणों के खराब होने की स्थिति में, साथ ही परिसर की अपर्याप्त स्थिति, जिसमें लेखांकन नोड्स स्थित हैं, ठेकेदार को ग्राहक के धन की कीमत पर पहचाने गए दोषों को खत्म करने का अधिकार है इन कार्यों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त समझौतों के साथ अनुमानों द्वारा सहमत पार्टियों के अनुसार। 2.2.3। उचित समझौते द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन को सुनिश्चित करें। 2.2.4। निपटारे महीने के अंत से 2 दिनों के बाद नहीं, पूर्ण कैलेंडर माह के लिए मीटरींग उपकरणों के रीडिंग को हटाने के लिए ग्राहक के पते पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए। 2.2.5। समय पर उल्लंघन समय पर उल्लंघन, मापने के उपकरणों के संचालन में विफलताओं, थर्मल ऊर्जा और शीतलक की खपत के तरीके में विफल। 2.2.6। लेखांकन नोड्स के काम में रखरखाव की प्रक्रिया में पहचाने गए सभी उल्लंघनों के बारे में ग्राहक को सूचित करने के लिए। 2.2.7। सेवा मीटरींग नोड्स की उचित स्थिति में शामिल हैं। 2.2.8। ठेकेदार को इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति को निलंबित करने के लिए अनुबंध के तहत या ग्राहक की रोकथाम के बाद अपने दायित्वों को पूरा करने का अधिकार नहीं है: - आवश्यक तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के ग्राहक को गैर-सबमिशन; - बेसमेंट से चाबियों की एक प्रति के ग्राहक द्वारा गैर-अधीनस्थ, जिसमें मीटरींग नोड्स स्थित हैं, और परिसर से चाबियों का एक पूरा सेट, जिसमें मीटरींग घटक स्थित हैं, और अनधिकृत हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा के साधन हैं लेखांकन नोड्स के संचालन के साथ; - इस समझौते की धारा 3 द्वारा स्थापित भुगतान की शर्तों के ग्राहक द्वारा उल्लंघन; - ग्राहक की गलती से उत्पन्न सेवाओं के आगे के प्रावधान की तकनीकी असंभवता का पता लगाना। 2.2.9। ठेकेदार को यदि आवश्यक हो, तो परियोजना में निर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित माप उपकरण को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है। 2.2.10। ठेकेदार को इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति के लिए तीसरे पक्ष के विशेष संगठनों को शामिल करने का अधिकार है। 3. अनुबंध की लागत और गणना के लिए प्रक्रिया 3.1। इस समझौते के तहत अनुमानित अवधि कैलेंडर माह है। 3.2। अनुबंध के तहत काम की कुल लागत सर्विस्ड मीटरींग नोड्स की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है और एक मीटरींग नोड ________ (________________________) रूबल के लिए होती है, जिसमें वैट ________ (___________________) रगड़ भी शामिल है। 3.3। इसके निष्कर्ष के समय अनुबंध के तहत काम की कुल लागत _________ (___________________) rubles, vat ________ (_____________________) रगड़ सहित रूबल है। निर्दिष्ट राशि अंतिम नहीं है और सर्विसयुक्त लेखांकन नोड्स की संख्या के आधार पर पार्टियों के समन्वय द्वारा समायोजन के अधीन है। 3.4। गणना के बाद ठेकेदार महीने के 5 वें दिन के बाद नहीं है, काम के कार्य के ग्राहक को प्रस्तुत करता है, खाता और चालान। 3.5। ग्राहक के ब्योरे के विवरण के लिए भुगतान आदेश के बाद ग्राहक के 10 वें दिन के बाद ग्राहक हर महीने बाद में काम का भुगतान नहीं करता है। 3.6। तीसरे पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत काम के लिए भुगतान करने की अनुमति है, जबकि भुगतान आदेश में ग्राहक पर भुगतानकर्ता का संदर्भ होना चाहिए, इसका नाम, अनुबंध की संख्या और ठेकेदार द्वारा उजागर भुगतान दस्तावेजों का संदर्भ होना चाहिए । 3.7। खंड 2.2.2 के अनुसार कार्य का भुगतान। यह कार्य के कार्य के ग्राहक के बाद के प्रावधान के साथ भुगतान दस्तावेजों के निष्पादक के लिए कार्यकारी के आधार पर कार्य शुरू करने से पहले ग्राहक द्वारा किया जाता है। 4. अनुबंध 4.1 की अवधि। यह अनुबंध ___________________ से _____________________ से मान्य है। 4.2। यदि इस अनुबंध की समाप्ति से पहले महीने की कोई भी पार्टियों में से कोई भी अपनी समाप्ति की घोषणा नहीं करता है या इसे नई स्थितियों में समाप्त करने की घोषणा करता है, तो अनुबंध को अगले कैलेंडर वर्ष के लिए समान स्थितियों के तहत विस्तारित माना जाता है। 4.3। परिवर्तन, इस समझौते के अतिरिक्त दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौतों को जारी करके उत्पादित किए जाते हैं। 4.4। इस समझौते की समाप्ति के बाद, या इस समझौते की प्रारंभिक समाप्ति के बाद, पार्टियों को सभी विवादास्पद मुद्दों के निपटारे से छूट नहीं दी जाती है और अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने और इसके लिए अतिरिक्त समझौतों को पूरा नहीं किया जाता है। 5. पार्टियों की जिम्मेदारी 5। 1. इस समझौते के तहत गैर-पूर्ति या इसके दायित्वों की अनुचित पूर्ति के लिए, पार्टियां रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार जिम्मेदार हैं। 5.2। ग्राहक लेखांकन नोड्स की सुरक्षा और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को बनाता है। 5.3। कलाकार उपकरण और स्वच्छता सामग्री के खराब होने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, जो कारखाने की शादी के परिणाम हैं, और इन दोषों के परिणामों के लिए। 5.4। इस समझौते की अवधि के दौरान इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत पार्टियों को अपने दायित्वों के आंशिक या पूर्ण गैर-पूर्ति के लिए देयता से छूट दी गई है, रूसी संघ के वर्तमान कानून में बदलाव हुए हैं, जिससे उनके कार्यान्वयन को पूरा करना असंभव हो गया है; या तो दायित्वों का अनुपालन करने में विफलता आपातकालीन घटना के परिणामस्वरूप इस समझौते के समापन के बाद उत्पन्न होने वाली एक दुर्बल बल का परिणाम था। 6. अन्य स्थितियां 6.1। इस समझौते से विनियमित पार्टियों के संबंध रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा शासित नहीं हैं। 6.2। इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति में उत्पन्न विवादों और असहमति पार्टियों द्वारा वार्ता के माध्यम से अनुमति दी जाती हैं। सहमति तक पहुंचने के मामले में, विवाद और असहमति लिपेट्स्क क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय में अदालत में अनुमति के अधीन हैं। 6.3। विवरण, पते आदि को बदलते समय 10 (दस) दिनों के भीतर अनुबंध के तहत पार्टी इसे अन्य पार्टी को लिखित रूप में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। 6.4। यह समझौता दो प्रामाणिक प्रतियों में तैयार किया गया है जिनके पास प्रत्येक पार्टियों के लिए एक ही कानूनी बल है। 7. पार्टियों के पते, विवरण और हस्ताक्षर ग्राहक Cat Inn संगठन का पूरा नाम संक्षिप्त नाम संगठन कानूनी पता डाक पता ओकेपीओ चेक-आउट खाता संख्या कॉर्स्चेटा कलाकार 482501001 4825066916 खुली ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिपेटस्क सिटी एनर्जी कंपनी ओजेएससी एलजीईके 398001, लिपेट्स्क, पीएल। पीटर द ग्रेट, डी। 4 ए 3 9 8001, लिपेटस्क, पीएल। पेट्रा ग्रेट, डी। 4 ए 71766450 407028104000000000000704 30101810700000000704 बैंक का नाम डाक कोड बैंक बीच संपर्क टेलीफोन ग्राहक ___________________ ओजेएससी लिपेटस्कम्बैंक 398600 044206704 कलाकार वी। सैमनोव परिशिष्ट संख्या 1 थर्मल ऊर्जा और गर्मी वाहक के रखरखाव के रखरखाव के रखरखाव के लिए संधि के लिए " ___ "_________ 20 ___। № ____________________ № पी / पी पता स्थापना ग्राहक ___________________ प्रकार मार्क फैक्टरी सं। कलाकार वीए स्मिरनोव

1.2 "ठेकेदार" विघटन, स्थापना से संबंधित कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करता है
सत्यापन और / या मरम्मत के लिए लेखांकन उपकरण।

1.3 "कलाकार" लेखांकन डेटा एकत्र करता है और मासिक प्रदान करता है
kazchika »लेखांकन परिणाम।

2. सेवा आदेश2.1 सेवा रखरखाव का उत्पादन:

रिमोट रिमोट द्वारा दैनिक और गर्मी मीटर की गवाही को नियंत्रित करना;

"ग्राहक" की तैयारी और वितरण के लिए महीने में एक बार गर्मी की खपत पर कार्य करता है
तेल ऊर्जा;

अंतर पीने की अवधि में;

"ग्राहक" से आवेदन प्राप्त होने पर।

2.1.1। दैनिक सेवा में एक हीटिंग प्रवाह पढ़ना शामिल है
एक ब्लॉक के माध्यम से Chica स्वचालित पंजीकरण "बार -02", गर्मी मीटर की गवाही का विश्लेषण
और शीतलक और अन्य असामान्य स्थितियों के लीक के बारे में "ग्राहक" को सूचित करना।

2.1.2। मासिक सेवा में संग्रह का प्रिंटआउट शामिल है
हीट पोटचर और मासिक रिपोर्ट के "ग्राहक" का प्रावधान (मीटरींग थर्मल के कृत्यों)
ऊर्जा) थर्मल ऊर्जा की खपत पर। मीटरींग थर्मल ऊर्जा "ग्राहक" के कार्यों की डिलीवरी
परिवहन "ठेकेदार" या ईमेल द्वारा "ग्राहक" द्वारा किया गया।

2.1.3। अंतर पीने की अवधि में सेवा में शामिल हैं:

2.1.3 * 1। गर्मी मीटर और इसके घटक भागों की बाहरी स्थिति का निरीक्षण, जिसकी प्रक्रिया में मुहरों की उपस्थिति, कनेक्टिंग केबल्स की अखंडता और कनेक्शन में रिसाव की अनुपस्थिति की जांच की जाती है।

2.1.3.2। गर्मी मीटर की अच्छी कामकाज की जांच करें।

2.1.3.3। गर्मी मीटर और इसके संविधान भागों की कमी और स्थापना
"ग्राहक" के अनुरोध पर रॉडिनल अंशांकन।

2.1.3.4। परिचालन के लिए प्रदान किए गए निवारक कार्य को पूरा करना
गर्मी मीटर और लेखांकन नोड के अन्य घटकों पर rementation।

2.1.3.5। वार्षिक में हीट मीटरींग असेंबली की तकनीकी तैयारी सुनिश्चित करना
वाणिज्यिक लेखा में मीटरींग असेंबली में प्रवेश।

2.1.4। आवेदन "ग्राहक" की प्राप्ति पर सेवा में शामिल हैं:

2.1.4.1। परिवहन "ठेकेदार" द्वारा "ग्राहक" और काम करने के लिए प्रस्थान
गर्मी मीटरींग नोड के प्रदर्शन की स्थापना।

2.1.4.2। गर्मी मीटर के प्रतिस्थापन, लेखांकन नोड के अन्य घटक, उनके नेइस के मामले में
नेतृत्व, अपने धन के खर्च पर "कलाकार" यदि इनकार करने का संचालन
ऑपरेशन में निर्धारित आवश्यकताओं के उल्लंघन के बिना ग्राहक "ग्राहक" द्वारा किया गया था
प्रलेखन।

3. पार्टियों के अधिकार और दायित्व3.1। "कलाकार" होता है:

3.1.2। 3.1.1। उचित गुणवत्ता के साथ हीट मीटरींग इकाई की सेवा रखरखाव करें। एक विशेष पत्रिका में सेवा के लिए "ग्राहक" अनुप्रयोगों को ठीक करें
तिथि और आगमन का समय।

3.1.3। 3 दिनों से अधिक के लिए लेखांकन नोड के प्रदर्शन को पुनर्स्थापित करें
अनुप्रयोगों की कैंसर की प्राप्ति।

3.1.4। गर्मी मीटर की विनिमय दर बनाएं और बनाए रखें
असफल उपकरणों के परिचालन प्रतिस्थापन के लिए कोव (लेखांकन नोड के अन्य घटक)।

3.2। कलाकार का अधिकार है:

3.2.1। इस समझौते के अनुच्छेद 5.2 द्वारा किए गए भुगतान के समय के "ग्राहक" द्वारा उल्लंघन के मामले में ऋण का भुगतान करने से पहले सेवा सेवा को निलंबित करें।

3.3। "ग्राहक" अंडरटेक करता है:

3.3.1। अल्ट्रासाउंड के संचालन और वर्तमान रखरखाव के लिए जिम्मेदार आयोग की नियुक्ति करें
एलए लेखांकन और धारा 9 नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थर्मल ऊर्जा और शीतलक को ध्यान में रखते हुए।

3.3.2। समय पर आयोजित आवधिक उपकरण अंशांकन प्रदान करें
(मापने के उपकरण) अपने परिचालन दस्तावेज में निर्दिष्ट आवृत्ति के साथ लेखांकन नोड
संपूर्ण।

3.3.4। लेखांकन नोड के वर्तमान संचालन के साथ परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं
लेखांकन नोड के उपकरणों पर दस्तावेज़ीकरण।

3.3.5। लेखांकन नोड और कार्य परिस्थितियों के लिए ठेकेदार के प्रतिनिधियों की पहुंच सुनिश्चित करें
घर के अंदर जहां यह स्थापित है।

3.3.6। लेखांकन नोड्स के कमरे में अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करें और
डिवाइस के लिए अनधिकृत व्यक्तियों की वर्दी और लेखांकन नोड के काम को रोकें।

3.3.7। "कलाकार" से स्वीकार करें और सेवा पर किए गए कार्य के लिए भुगतान करें
जीवित।

3.4। "ग्राहक" का अधिकार है:

3.4.1। बहाली के काम के लिए "ठेकेदार" के प्रतिनिधि को कॉल करें
गर्मी ऊर्जा मीटरींग नोड का प्रदर्शन।

3.4.2। उपयोग और वर्तमान सेवा के लिए कलाकार से सलाह प्राप्त करें
गर्मी मीटर और इसके घटक भागों।

3.4.3। एक अलग अनुरोध पर, "कलाकार" के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें
आवश्यक समय अंतराल के लिए शीतलक पैरामीटर।

4. पार्टी की जिम्मेदारी

4.1। सेवा प्रतिबद्धताओं की गैर-पूर्ति के लिए "ठेकेदार" जिम्मेदार नहीं है
अनुच्छेद 3.3.1-3.3.7 के अपने दायित्वों के "ग्राहक" द्वारा उल्लंघन के मामले में रखरखाव
स्थायी अनुबंध।

4.2। गैर-पूर्ति या वर्तमान की शर्तों के अनुचित निष्पादन के मामले में
पक्ष नागरिक कानून के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदार हैं।
रूसी संघ।

5. गणना की लागत और गणना के लिए प्रक्रिया

5.1। अनुच्छेद 1.1 पर किए गए कार्य के लिए, "ग्राहक" राशि "ठेकेदार" का भुगतान करता है
जो अनुबंध मूल्य के वार्ता प्रोटोकॉल में पार्टियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो नहीं है
अनुबंध का अलग हिस्सा।

5.2। सेवा की भुगतान लागत मासिक खाते पर की जाती है
"ठेकेदार" 44356.9 6 की राशि में समान शेयर (चालीस हजार तीन सौ पचास
छह rubles 96 kopecks) अनुबंध की अवधि के लिए rubles, 10 वीं के बाद बाद में नहीं
रिपोर्टिंग महीने के लिए बह रहा है। वैट के अधीन नहीं।

6. अनुबंध की अवधि

6.1। यह समझौता 1 अक्टूबर, 2012 को 30 सितंबर, 2013 की अवधि के लिए निष्कर्ष निकाला गया था।

7. अतिरिक्त शर्तें

7.1। अनुबंध के तहत सभी विवादों को मध्यस्थता अदालत में पार्टियों द्वारा हल किया जाता है।

7.2। यदि वे सजाए गए हैं तो सभी परिवर्तन और परिवर्धन मान्य हैं
लेखन और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित।

7.3। अनुबंध के समय "ग्राहक" एक प्रतिनिधि को किसके साथ नियुक्त करता है "
फास्टनर "अनुबंध के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को हल करता है।

7.4। उपकरणों के आवधिक अंशांकन में सेवाएं "ग्राहक" द्वारा भुगतान की जाती हैं
ठेके। मापने वाले उपकरणों के अंशांकन का समय पर आयोजित करने की जिम्मेदारी
ला लेखा "ग्राहक" करता है।

7.5। दावा 2.1.1 के अनुसार "कलाकार" को पूरा करने के लिए 2.1.2। "ग्राहक" होता है
अपने खर्च पर खरीद ब्लॉक स्वचालित पंजीकरण "बार्स -02",
जो "ग्राहक" की संपत्ति है।

"ठेकेदार" डेटा सर्वर, SADKO-HEAT सॉफ़्टवेयर, और स्वचालित पंजीकरण "बीएआरसी -02" ब्लॉक के लिए सिम कार्ड प्राप्त करने और डेटा ट्रांसमिशन चैनल का उपयोग करने के लिए सेलुलर ऑपरेटरों के लिए भुगतान करने के लिए करता है। सर्वर, सडको-गर्मी और सिम कार्ड और सिम कार्ड "कलाकार" की संपत्ति हैं।

अनुच्छेद 1.3 के तहत बीआरसी -02 ब्लॉक के "ग्राहक" को प्राप्त करने से पहले, अनुच्छेद 2.1.1, अनुच्छेद 2.1.2, कलाकार पूरा नहीं होता है।

7.6 "ठेकेदार" के दावों की अनुपस्थिति में, "ग्राहक" की पहल की पहल पर अनुबंध के प्रारंभिक समाप्ति (परिवर्तन) के मामले में, सेवा की लागत "ग्राहक" की लागत का भुगतान पूर्ण रूप से किया जाता है, पहले सहमत अवधि।

7.7। इस समझौते की पार्टियां यह ज्ञात है कि लेखांकन नोड के संकेतों द्वारा परिभाषित गर्मी की वास्तविक खपत गणना मूल्य के कम और अधिक दोनों हो सकती है। "कार्यकारी" ग्राहक के दायित्वों और गर्मी की जगह पर ऊर्जा आपूर्ति संगठन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

8. बल की परिस्थितियाँ

8.1। पार्टियों को आंशिक या पूर्ण गैर-प्रदर्शन के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाता है।
इस समझौते के तहत दायित्व, यदि दायित्वों की दायित्वों द्वारा अनुचित प्रदर्शन
दुर्बल बल के कारण, यानी, आपातकालीन अनुपलब्ध परिस्थितियों, नहीं
उचित नियंत्रण के अधीन।

8.2। पार्टी जो अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं है
अनूठा बिजली मानकों, तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करता है
उपरोक्त परिस्थितियों की शुरुआत और समाप्ति, लेकिन किसी भी मामले में 14 कैलन से बाद में नहीं
उनकी कार्रवाई की शुरुआत या समाप्ति के बाद डार्नी दिन।

बल की परिस्थितियों की असामयिक नोटिस इन परिस्थितियों के कारण इस समझौते के तहत आंशिक या पूर्ण पूर्ति के लिए दायित्व से छूट के अधिकार के प्रासंगिक पक्ष को वंचित कर देती है। फोर्स मैजेर की परिस्थितियों की घटना और समाप्ति की सूचना प्रासंगिक सरकारी संगठनों द्वारा दस्तावेज की जाती है।

9. पार्टियों और हस्ताक्षरों के कानूनी पते

निष्पादक

"IPSB" Saransk में

27*03.-25 /1

ग्राहक

पता: रूसी संघ, मॉर्डोविया गणराज्य,

akksb "केएस में पी / एस

tel। (8,342) 75-21G31

मसविदा बनानाथर्मल ऊर्जा लेखांकन के सेवा रखरखाव के लिए अनुबंध मूल्य का सामंजस्य

मीटरींग नोड का पता

उल। वेसेलोव्स्की, डी .23।

2 सेंट। वेसेलोव्स्की, डी .25

3 सेंट। वेसेलोव्स्की, डी .27

4 सेंट वेसेलोव्स्की, डी .27 ए, बांड। एक

5 सेंट। वेसेलोव्स्की, डी .27 ए, UZ.2

6 सेंट। वेसेलोव्स्की, डी .27 ए, बांड। जेड

7 सेंट। वेसेलोव्स्की, डी .27 ए, उज़ .4

8 सेंट वेसेलोव्स्की, डी .31

9 सेंट। पुष्किन, डी .24।

10 सेंट। पुष्किन, डी .26।

11 सेंट। पुष्किन, डी .28।

12 सेंट पुष्किन, डी .30।

13 सेंट पुष्किन, डी .32।

14 सेंट पुष्किन, डी .36।

15 सेंट। पुष्किन, डी .38।

16 सेंट। Semashko, डी। 1, उज़। एक

17 सेंट Semashko, डी। 1, uz.2

18 सेंट। Semashko, डी। Z

19 सेंट Semashko, डी .5।

20 सेंट Semashko, डी .5 ए।

21 सेंट। Semashko, डी 7।

22 सेंट। Semashko, डी .7 ए

23 सेंट। Semashko, D.9।

24 सेंट। Semashko, डी। 11

"नोड में ओल-रूबल्स	सेवा, सेवा के लिए मूल्य। प्रति माह 1 नोड, रगड़ें	अनुबंध, महीने की अवधि

25 सेंट Semashko, डी। 13, उज़। एक

26 सेंट। Semashko, डी। 13, uz.2

27 सेंट। Semashko, 15. UZ। एक

28 सेंट। Semashko, 15, UZ.2

29 सेंट। Semashko, डी। 17, उज़। एक

30 सेंट। Semashko, डी। 17, uz.2
संपूर्ण:

भुगतान के लिए कुल: 52 (पांच सौ बत्तीस हजार दो सौ अस्सी-तीन rubles 52 kopecks।) Rubles। वैट के अधीन नहीं।

निष्पादक

सेवा "" -

ग्राहक

000 "हाउस मैनेजमेंट №2"

• क्या हमें एक सर्विसिंग संगठन की आवश्यकता है?
• क्या कोई कानून निर्धारित करने वाला कानून है?
• अगर हम सेवा सेवा छोड़ देते हैं तो हमें क्या इंतजार है?
• सेवा सेवा में क्या शामिल है?

आइए सभी सवालों के साथ सौदा करें।

मालिक से हीट मीटर, विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। लिथियम बैटरी, जिससे गर्मी मीटर खाती है पुन: उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन निपटान की आवश्यकता है। बैटरी के लिए कोई विशेष देखभाल आवश्यक नहीं है, कम से कम छह साल निर्माता द्वारा घोषित सेवा जीवन आमतौर पर पांच साल से अधिक नहीं होता है और यह निरीक्षण करने से पहले मीटर के सेवा जीवन के बराबर होता है (बदनाम होने की समय सीमा) विभिन्न गर्मी मीटर के लिए चार पांच साल हैं)। एक विशेषज्ञ जांच या गर्मी मीटर की सेवा, लगभग चार साल, बैटरी को बदलना चाहिए। यदि आपके पास खपत कन्वर्टर्स हैं, तो बैटरी पर भी फ़ीड करें, तो उन्हें हर दो साल में बदला जाना चाहिए।

थर्मल प्रतिरोध - सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

यह सिद्धांत - हम अभ्यास में विश्लेषण करेंगे।

संधि सं। _________

थर्मल ऊर्जा लेखांकन नोड के लिए रखरखाव सेवाओं के प्रावधान के लिए

kaliningrad "_____" _____________ 2016।

नगरपालिका एंटरप्राइज "कैलिनिंगराडप्लोसेट" शहर के कालीइंग्राड शहर "के" कलाकार "के रूप में जाना जाता है, जिसे ______________________ द्वारा दर्शाया गया है , __________________________________________________________________________________________________________________ के आधार पर अभिनय, प्रतिनिधित्व (कानूनी संस्थाओं या व्यक्तियों, प्रबंधकों, बजट संगठन, होआ, एचएसएससी के मालिक, अपार्टमेंट इमारत की सामग्री के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, जो परिसर के मालिकों को निष्कर्ष और निष्पादन के अधिकार को स्थानांतरित कर रहे हैं इस अनुबंध के) _________________________________________, जो ______________________ के आधार पर मान्य है, इसके बाद, दूसरी तरफ, "ग्राहक" के रूप में जाना जाता है, भविष्य में, सहयोगी रूप से "पार्टियों" के रूप में जाना जाता है, ने इस समझौते को निम्नलिखित पर समाप्त किया:

1. समझौते का विषय

1.1। इस समझौते के तहत, ठेकेदार ग्राहक की तरफ से थर्मल ऊर्जा (इसके बाद यूवे के रूप में संदर्भित) कारखाने सं। _________________ के रखरखाव के रखरखाव के रखरखाव के रखरखाव के रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करता है: ________________________________________ इसके बाद वस्तु को वस्तु के रूप में जाना जाता है)।

1.2। प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची:

मापने वाले उपकरण उपकरणों की शीतलक श्रृंखला के मानकों के अनुपालन की जांच करना	महीने के
गर्मी की खपत के औसत दैनिक (समय) पैरामीटर के संग्रह को हटाकर, एक बयान तैयार करना	महीने के
खाता पढ़ने की रिपोर्ट तैयार करना	महीने के
गर्मी की खपत और गर्मी मीटर के तर्क के पैरामीटर की जांच करें	महीने के
मुहर की अखंडता की जाँच करना	एक बार से कम नहीं
ग्राउंडिंग फ्लो मीटर की गुणवत्ता की जांच	महीने के
त्रुटि कोड के लिए उपकरणों का निदान	महीने के
विद्युत कनेक्शन की मजबूती की जांच करें	तिमाही में 1 बार
यांत्रिक क्षति के लिए उपकरणों की जाँच करें	एक बार से कम नहीं
अलगाव की अखंडता की जाँच करना	एक बार से कम नहीं
जीएसएम चैनल संचार का परीक्षण	महीने के
रिकवरी प्रलेखन	महीने के

1.3। ग्राहक अनुच्छेद 1.1 में सूचीबद्ध लोगों को स्वीकार करने के लिए करता है। इस सेवा समझौते की धारा 1.2 और इस समझौते की धारा 4 द्वारा स्थापित तरीके से उनके मूल्य के लिए भुगतान करें।

1.4। सेवाओं के अधिनियम (इसके बाद - अधिनियम) के लिए पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद सेवाओं को प्रस्तुत किया जाता है।

2. अनुबंध मूल्य और निपटान प्रक्रिया

2.1। इस समझौते की कीमत 950.00 (नौ सौ पचास rubles 00 kopecks) प्रत्येक वस्तु के लिए rubles (18%) सहित रूबल है।

2.2 प्रस्तुत सेवाओं के लिए भुगतान ग्राहक को निष्पादक के नकद रजिस्टर में धनराशि बनाकर या कार्यकारी खाते में धनराशि स्थानांतरित करके ग्राहक द्वारा किया जाता है।

2.3। प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान गणना के बाद प्रत्येक महीने के 15 वें दिन की तुलना में नहीं किया जाता है, कार्यकारी कार्यालय में धनराशि बनाकर या कार्यकारी खाते में धनराशि स्थानांतरित करके।

2.4। ग्राहक की गलती से उत्पन्न दायित्वों के ठेकेदार द्वारा निष्पादन की असंभवता के मामले में, सेवाएं पूरी तरह से भुगतान के अधीन हैं।

2.5। इस समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत में पैराग्राफ द्वारा प्रदान किए गए मामलों में अतिरिक्त सेवाओं की लागत शामिल नहीं है। 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 इस समझौते के साथ-साथ यूवे की परिचालन मरम्मत, यूवे ऑपरेटिंग की बहाली में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और तकनीकी साधनों की लागत।

2.6। इस समझौते के अनुच्छेद 2.4 में सूचीबद्ध ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं ग्राहक द्वारा अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 बैंकिंग दिनों के भीतर भुगतान की जाती हैं।

2.7। यदि आपको अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है, तो अनुमानों के लिए प्रदान की जाने वाली सामग्रियों और तकनीकी साधनों के लिए भुगतान, सेवाओं की कुल लागत बदल दी जा सकती है, जो एक अतिरिक्त समझौते के साथ तैयार की जाती है।

2.8। पार्टियों के समझौते के तहत या ग्राहक की गलती से इस समझौते के तहत सेवाओं के प्रावधान की समाप्ति के मामले में, बाद में हस्ताक्षरित अधिनियमों के अनुसार ठेकेदार को उत्पादित लागतों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3. सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रक्रिया और समय सीमा

3.1। ठेकेदार प्रत्येक महीने के 25 वें दिन मासिक रखरखाव यूवे का आयोजन करता है।

3.2। यूवे रखरखाव सेवाओं का प्रावधान एक अधिनियम के रूप में जारी किया गया है, जिसे गणना के बाद 5 वें (पांचवें) संख्या की तुलना में बाद में संकलित किया गया है।

3.3। ग्राहक ग्राहक को अपना प्रावधान पूरा करने के दिन अधिनियम पर हस्ताक्षर करके प्रदान की गई सेवाओं को स्वीकार करता है।

3.4। दावा ठेकेदार को अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के लिए ग्राहक द्वारा लाया जा सकता है। यदि ग्राहक अपनी रसीद की तारीख से 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर इनकार करने के लिखित प्रमाणन के बिना एक अधिनियम पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है, तो यह माना जाता है कि सेवाओं को टिप्पणियों के बिना ग्राहक द्वारा अपनाया जाता है, सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं है प्रस्तुत किया गया।

4. पार्टियों के अधिकार और दायित्व

4.1। ठेकेदार को चाहिए:

4.1.1। अनुच्छेद 1.1 द्वारा प्रदान की गई राशि में सेवाओं के प्रावधान सुनिश्चित करें। इस समझौते के खंड 1.2, उचित गुणवत्ता और समय पर।

4.1.2। यूवे के काम में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में ग्राहक से प्राप्त होने पर, इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर विशेषज्ञों के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए।

4.1.3। परिस्थितियों के मामले में, ग्राहकों को सूचित करने के लिए, सेवाओं के प्रावधान के पाठ्यक्रम को धीमा करना या काम के प्रदर्शन (सेवाओं के प्रावधान) को जारी रखने के लिए असंभव है।

4.2। कलाकार का अधिकार है:

4.2.1। स्वतंत्र रूप से सेवाओं के प्रावधान और उनके काम के कार्यक्रम के लिए आवश्यक विशेषज्ञों की संख्या निर्धारित करें, साथ ही साथ उन्हें सभी आवश्यक सामग्रियों, औजारों और तकनीकी साधनों के साथ प्रदान करें।

4.2.2। यदि आवश्यक हो, तो तीसरे पक्ष के संविदात्मक दायित्वों के निष्पादन में शामिल होने के लिए।

4.2.3। ग्राहक की चेतावनी के बाद, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना शुरू न करें या मामलों में उनके कार्यान्वयन को निलंबित करें:

आवश्यक तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की प्रतियों के ग्राहक को प्रदान करने में विफलता (यूवे, तकनीकी पासपोर्ट यूवे के लिए डिजाइन और कार्यकारी दस्तावेज);

इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट तक अनुपस्थित पहुंच के ग्राहक को जमा करने में विफलता;

तीसरे पक्ष के अपने काम में अनधिकृत हस्तक्षेप से यूवे की सुरक्षा के ग्राहक द्वारा प्रावधान की कमी;

इस समझौते के धारा 2 द्वारा स्थापित भुगतान की श्रेणियों के ग्राहक द्वारा उल्लंघन;

ग्राहक की गलती से उत्पन्न सेवाओं के आगे के प्रावधान की तकनीकी असंभवता का पता लगाना।

4.2.4। इस समझौते की शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान की आवश्यकता है।

4.3 ग्राहक को:

4.3.1। ठेकेदार को वाहनों, तंत्र और ठेकेदार के विशेषज्ञों की सुविधा तक पहुंच प्रदान करें, आवश्यक उपकरण, सहायक उपकरण और तकनीकी साधनों को परिवहन करने की संभावना यूवे।

4.3.2। यूवे (डिजाइन और कार्यकारी दस्तावेज़ीकरण, मापने के उपकरणों के लिए पासपोर्ट) के लिए ठेकेदार को आवश्यक तकनीकी दस्तावेज को स्थानांतरित करें।

4.3.3। यूवे की बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, साथ ही साथ अपने काम में अनधिकृत हस्तक्षेप से यूवे की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

4.3.4। जल निकासी (बाढ़ के मामले में) और कार्य क्षेत्र में उचित स्वच्छता की स्थिति, कार्य क्षेत्र के परिसर की परेशानी मुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

4.3.5। यह यूवे के संचालन की शर्तों और नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो तकनीकी पासपोर्ट और लेखांकन के साधन के लिए निर्देशों में निर्देशों में निर्धारित है।

4.3.6। खंड 4.3.1 के उल्लंघन के मामले में। यह समझौता इस अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं की लागत से अधिक एक अलग खाते के लिए ठेकेदार के विशेषज्ञों के पुन: प्रस्थान के लिए भुगतान करेगा।

4.3.7। यूवे के खराब होने की स्थिति में, ग्राहक के अनुपालन के कारण, तकनीकी पासपोर्ट और ऑपरेटिंग निर्देशों में निर्धारित ऑपरेशन की शर्तों और नियम, मरम्मत और बहाली की लागत ग्राहक एक अलग खाते के लिए भुगतान करती है इस समझौते द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं की लागत पर।

4.3.8। यूवे के संरक्षण और गर्मी आपूर्ति संगठन और निर्माता की मुहरों की अखंडता सुनिश्चित करें। एक ब्रेकफॉल विकार की खराबी और पहचान की स्थिति में, इस उपकरण के बारे में मरम्मत और बहाली कार्य की लागत ग्राहक इस अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं की लागत से अधिक एक अलग खाते के लिए भुगतान करता है।

4.3.9। यूटीई के काम में समस्या निवारण की तारीख से 3 (तीन) दिनों के भीतर, कलाकार को सूचित करें।

4.3.10। भाग में संक्षेप में या आने वाले परिवर्तनों के बारे में कलाकार को सूचित करने के लिए तुरंत लिखित:

नेटवर्क के नेटवर्क और बिजली प्राप्त करने वाले उपकरण जो ठेकेदार द्वारा अनुबंध को निष्पादित करने की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही साथ यूवे के काम को भी प्रभावित कर सकते हैं;

डाक पते, फोन नंबर, ग्राहक बैंक विवरण के लिए परिवर्तन,

अलगाव, स्वामित्व के अधिकारों का हस्तांतरण, उपयोग, यूवे के आदेश;

पुनर्गठन, परिसमापन और अन्य समान परिस्थितियों में, परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, जिसमें से पार्टियां इस समझौते के समापन पर आगे बढ़ीं।

4.3.11। ठेकेदार के साथ पूर्व अनुमोदन के बिना आउटडोर गर्मी आपूर्ति प्रणाली को फिर से तैयार करना संभव न करें।

4.3.12। इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के परिणाम लें और उन्हें भुगतान करें।

4.4 ग्राहक का अधिकार है:

4.4.1। ठेकेदार की परिचालन और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना इस समझौते के तहत ठेकेदार द्वारा सेवाओं के प्रावधान के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें;

4.4.2। सेवाओं के प्रावधान पर अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर विचार करता है।

5. पार्टी की जिम्मेदारी

5.1। पार्टियां रूसी संघ के कानून और इस समझौते की शर्तों के अनुसार इस समझौते के तहत मान ली गई दायित्वों के गैर-प्रदर्शन या अनुचित प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

5.2। जब किसी पार्टी को इस समझौते से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए, उचित रूप से, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सभी प्रकार की सहायता के लिए दूसरी पार्टी प्रदान करना चाहिए।

5.3। 2 (दो) कैलेंडर महीनों के लिए प्रदान की गई सेवाओं के ग्राहक द्वारा गैर-भुगतान के मामले में, ठेकेदार को ग्राहक के ग्राहक को कम से कम सूचित करते हुए ग्राहक द्वारा पूर्ण पुनर्भुगतान के तहत इस समझौते के तहत सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने का अधिकार है। प्रावधान सेवाओं के निलंबन की तारीख से पहले 10 (दस) कैलेंडर दिन।

5.4। सेवाओं के प्रावधान की बहाली ग्राहक द्वारा कुल ऋण पुनर्भुगतान की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर की जाती है। सेवाओं के प्रावधान के निलंबन के संभावित परिणामों के लिए जिम्मेदारी ग्राहक को सौंपा गया है।

5.5। यदि ठेकेदार इस समझौते में प्रदान की गई अवधि के भीतर अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता है, तो ग्राहक को अनुच्छेद 2.1 में निर्दिष्ट सेवाओं की कुल लागत के 0.1 (शून्य एक दसवें) प्रतिशत की राशि में जुर्माना के भुगतान की मांग करने का अधिकार है । इस समझौते की देरी के प्रत्येक दिन के लिए।

5.6। अनुबंध के तहत भुगतान के समय के उल्लंघन के लिए, ठेकेदार को प्रत्येक के लिए अनुबंध के तहत भुगतान द्वारा भुगतान के 0.1 (शून्य के रूप में एक दसवीं)% की राशि में जुर्माना के ग्राहक भुगतान से मांग करने का अधिकार है देरी का दिन।

5.7। भुगतान या प्रतिधारण (जुर्माना) इस समझौते के तहत पार्टियों को उनके दायित्वों और जिम्मेदारी से राहत नहीं देता है।

5.8। पार्टियों को आंशिक या इस समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ण पूर्ति के लिए देयता से मुक्त किया जाता है, अगर यह बल की कार्रवाई के कारण था।

6. अनुबंध की अवधि और विवादों को हल करने की प्रक्रिया

6.1। यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से लागू होता है और _____________________________________ तक मान्य है।

6.2। अनुबंध को अगले वर्ष के लिए लंबे समय तक माना जाता है, जब तक अनुबंध की समाप्ति तिथि से 1 (एक) महीने से भी कम समय से पहले इस समझौते से इनकार करने या इसे संशोधित करने के लिए पार्टियों में से एक द्वारा लिखित बयान का पालन नहीं किया जाएगा।

6.3। इस समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और असहमतियों को पार्टियों के बीच वार्ता के माध्यम से हल किया जाएगा।

6.4। यदि पक्षियों को विवादास्पद मुद्दों पर नहीं पहुंचाया गया है, तो विवाद कैलिनिंग्रैड क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों को अनुमति के अधीन हैं।

7. अंतिम प्रावधान

7.1। इस समझौते के सभी परिवर्तन और जोड़ केवल मान्य हैं यदि वे दोनों पक्षों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हैं।

7.2। जिस पार्टी ने इस समझौते को समाप्त करने का फैसला किया वह इस समझौते की समाप्ति के कथित दिन से पहले 30 (तीस) कैलेंडर दिनों से पहले इस समझौते को अन्य पार्टी को इस समझौते को समाप्त करने के इरादे की एक लिखित सूचना भेजनी चाहिए।

7.3। इस समझौते की प्रारंभिक समाप्ति के मामले में, इस समझौते की अधिसूचना की अधिसूचना के ठेकेदार द्वारा रसीद की तारीख से 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर ग्राहक इस समझौते की समाप्ति की तारीख में प्रदान की गई सेवाओं को ठेकेदार का भुगतान करता है ।

7.4। इस समझौते पर 2 (दो) प्रतियों में एक ही कानूनी बल, प्रत्येक पक्ष के लिए एक प्रतिलिपि है।

7.5। इस समझौते के सभी आवेदन, जोड़ और अन्य समझौते एक अभिन्न हिस्सा हैं।

7.6। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, ग्राहक पुष्टि करता है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक उद्देश्य पसंद करने के लिए उन्हें अनुमानित सेवा, इसकी प्रजातियों और सुविधाओं के बारे में सभी आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी मिली है। ग्राहक को इस समझौते के सभी प्रावधान समझने योग्य और हस्ताक्षर करने से पहले स्पष्ट हैं।

8. पार्टियों के पते और विवरण